180559 / 2010-07-08 - Administracja samorzÄ…dowa / Powiat Lubelski (Lublin)

Oryginalny wywoływacz A7419640 Czarny marki Ricoh

Cena: 921.73 PLN

Nadzór inwestorski nad budową sali gimnastycznej z łącznikiem dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, ul. Różana 8.

Opis zamówienia

Nadzór inwestorski nad budową sali gimnastycznej
z łącznikiem dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, ul. Różana 8 obejmujący:
1) branżę budowlaną,
2) branżę elektryczną,
3) branżę sanitarną
w zakresie określonym art. 25-26 (w tym kontrolowanie rozliczeń finansowych zadania) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1158 z późn. zm.) oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Zakres robót do nadzorowania:
a) roboty budowlane związane z budową obiektu sali gimnastycznej obejmujące roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, betonowanie, zbrojenie, roboty murowane, izolacje, więźba i pokrycie dachowe, roboty wykończeniowe, wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt i urządzenia, roboty drogowe (budowa podjazdu, parkingu i chodnika),
b) roboty sanitarne obejmujące przyłącza: wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje: wodociągową i kanalizacyjną, CWU z cyrkulacją, przeciwpożarową, centralnego ogrzewania, gazową, wentylacji mechanicznej oraz wykonanie kotłowni gazowej,
c) roboty elektryczne: przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 1kV i instalacje elektryczne wewnętrzne.

Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna
oraz harmonogram rzeczowy realizacji zadania - stanowiące załącznik Nr 3 i Nr 4
do SIWZ.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 180559

Data publikacji: 2010-07-08

Nazwa: Powiat Lubelski

Ulica: ul. Spokojna 9

Numer domu: 9

Miejscowość: Lublin

Kod pocztowy: 20-074

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 081 5326009

Numer faxu: 081 5347373

Adres strony internetowej: www.powiat.lublin.pl

Regon: 43102929200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad budową sali gimnastycznej z łącznikiem dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, ul. Różana 8.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Nadzór inwestorski nad budową sali gimnastycznej
z łącznikiem dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, ul. Różana 8 obejmujący:
1) branżę budowlaną,
2) branżę elektryczną,
3) branżę sanitarną
w zakresie określonym art. 25-26 (w tym kontrolowanie rozliczeń finansowych zadania) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1158 z późn. zm.) oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Zakres robót do nadzorowania:
a) roboty budowlane związane z budową obiektu sali gimnastycznej obejmujące roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, betonowanie, zbrojenie, roboty murowane, izolacje, więźba i pokrycie dachowe, roboty wykończeniowe, wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt i urządzenia, roboty drogowe (budowa podjazdu, parkingu i chodnika),
b) roboty sanitarne obejmujące przyłącza: wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje: wodociągową i kanalizacyjną, CWU z cyrkulacją, przeciwpożarową, centralnego ogrzewania, gazową, wentylacji mechanicznej oraz wykonanie kotłowni gazowej,
c) roboty elektryczne: przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 1kV i instalacje elektryczne wewnętrzne.

Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna
oraz harmonogram rzeczowy realizacji zadania - stanowiące załącznik Nr 3 i Nr 4
do SIWZ.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 20/12/2011

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie nadzór inwestorski nad co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną, obejmującą budowę budynku o kubaturze co najmniej 6 000 m3, łącznie z robotami montażowymi instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami inspektora/ów nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej posiadającego/ych uprawnienia budowlane do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wydane zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: zgodnie z ww. ustawą - Prawo budowlane).

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:
1) zmianie terminu zakończenia zamówienia:
a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w SST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów,
b) spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych oraz o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem niewybuchów, niewypałów uniemożliwiających prowadzenie robót; wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę konserwatora zabytków;
2) zmianie osobowej: zmiana osób przy pomocy, których Inspektor nadzoru realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana (za zgodą Zamawiającego) podwykonawców na nie wskazanych w ofercie lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom,
3) zmianie warunków płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji projektu,
4) zmianie spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonanie w części lub całości zobowiązań; Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane częściowo usługi.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
W Starostwie Powiatowym w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 (Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych), II p., pokój 218), w godz. 7:30 - 15:00 w dni robocze (nieodpłatnie).

Data składania wniosków, ofert: 19/07/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
W Starostwie Powiatowym w Lublinie, ul. Spokojna 9, pok. 218 (II piętro).

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Podobne przetargi