174733 / 2011-06-24 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Wola Uhruska (Wola Uhruska)
Nadzór inwestorski inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska i Bytyń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Bytyniu oraz Poprawa czystości powietrza na terenie gminy Wola Uhruska w Dolinie Bugu poprzez wykorzystanie biomasy i energii słonecznej jako alternatywnych źródeł ciepła
Opis zamówienia
Zakres robót objęty nadzorem obejmuje:
a) modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Bytyniu (wymiana systemu napowietrzania, gospodarka osadami, stacja zlewna ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem uśredniającym, piaskowniki),
b) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedliszcze, Uhrusk, Bytyń i Wola Uhruska (kolektory fi200 - 12,47 km, fi160 - 2,64 km, kolektory tłoczne - 4,42 km, przepompownie ścieków - 5 szt, wymiana pomp w jednej przepompowni).
c) realizację w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj instalacji 464 kolektorów i 150 pieców na biomasę w budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 174733
Data publikacji: 2011-06-24
Nazwa: Gmina Wola Uhruska
Ulica: ul. Parkowa 5
Numer domu: 5
Miejscowość: Wola Uhruska
Kod pocztowy: 22-230
Województwo / kraj: lubelskie
Numer telefonu: 082 5915003
Adres strony internetowej: www.wolauhruska.netbip.pl
Regon: 00055097600000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska i Bytyń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Bytyniu oraz Poprawa czystości powietrza na terenie gminy Wola Uhruska w Dolinie Bugu poprzez wykorzystanie biomasy i energii słonecznej jako alternatywnych źródeł ciepła
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Zakres robót objęty nadzorem obejmuje:
a) modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Bytyniu (wymiana systemu napowietrzania, gospodarka osadami, stacja zlewna ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem uśredniającym, piaskowniki),
b) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedliszcze, Uhrusk, Bytyń i Wola Uhruska (kolektory fi200 - 12,47 km, fi160 - 2,64 km, kolektory tłoczne - 4,42 km, przepompownie ścieków - 5 szt, wymiana pomp w jednej przepompowni).
c) realizację w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj instalacji 464 kolektorów i 150 pieców na biomasę w budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak
Ilość części: 2
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 31/12/2013
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
dla części 1: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie: robót sanitarnych, konstrukcyjno-budowlanych i elektrycznych - ocena spełnienia warunku będzie dokonywana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 3 - Wykaz osób i podmiotów,
dla części 2: min. 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie: robót sanitarnych i elektrycznych - ocena spełnienia warunku będzie dokonywana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 3 - Wykaz osób i podmiotów,
Wiedza i doświadczenie:
dla części 1: w okresie ostatnich 5 lat nadzorowali zadania w zakresie robót sanitarnych (budowa kanalizacji sanitarnej, budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków) o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie wypełnionego załącznika nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych robót. Warunek zostanie spełniony jeżeli wartość robót będzie nie mniejsza niż 1 500 000,zł brutto.
dla części 2: w okresie ostatnich 5 lat nadzorowali zadania w zakresie instalacji sanitarnych związanych z ogrzewaniem o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie wypełnionego załącznika nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych robót. Warunek zostanie spełniony jeżeli wartość robót będzie nie mniejsza niż 1 000 000,zł brutto.
Potencjał techniczny: nie dotyczy
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna: nie dotyczy
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
inne_dokumenty:
1) pełnomocnictwo w przypadku ofert wspólnych lub podpisywanych przez pełnomocnika Wykonawcy.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 5 w przypadku zmiany stawek podatku,
2) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
3) zmiana harmonogramu robót i finansowania,
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,
d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wymagało naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie,
e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
f) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,
g) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
i) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,
j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
k) wystąpienia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,
5) zmiana osób sprawujących funkcje inspektorów nadzoru w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających pełnienie funkcji przez osoby wskazane w umowie.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wolauhruska.netbip.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SIWZ można odebrać w Urzędzie Gminy w Woli Uhruskiej w pok. Nr 7 w godz. od 8.00 do 14.30.
adres:
Urząd Gminy Wola Uhruska;
ul. Parkowa 5;
22-230 Wola Uhruska
Data składania wniosków, ofert: 04/07/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 10:45
Miejsce składania:
Urząd Gminy Wola Uhruska;
ul. Parkowa 5;
22-230 Wola Uhruska;
pok. nr 11
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Projekty:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska i Bytyń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Bytyniu
2. Poprawa czystości powietrza na terenie gminy Wola Uhruska w Dolinie Bugu poprzez wykorzystanie biomasy i energii słonecznej jako alternatywnych źródeł ciepła
są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Numer części zamówienia: 1
Nazwa:
Nadzór inwestorski inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska i Bytyń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Bytyniu
Opis:
Zakres robót objęty nadzorem obejmuje:
a) modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Bytyniu (wymiana systemu napowietrzania, gospodarka osadami, stacja zlewna ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem uśredniającym, piaskowniki),
b) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedliszcze, Uhrusk, Bytyń i Wola Uhruska (kolektory fi200 - 12,47 km, fi160 - 2,64 km, kolektory tłoczne - 4,42 km, przepompownie ścieków - 5 szt, wymiana pomp w jednej przepompowni).
Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Czas: D
Data zakończenia: 31/12/2013
Kod kryterium cenowe: A
Numer części zamówienia: 2
Nazwa:
Nadzór inwestorski inwestycji: Poprawa czystości powietrza na terenie gminy Wola Uhruska w Dolinie Bugu poprzez wykorzystanie biomasy i energii słonecznej jako alternatywnych źródeł ciepła
Opis:
Zakres robót objęty nadzorem obejmuje: realizację w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj instalacji 464 kolektorów i 150 pieców na biomasę w budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych.
Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Czas: D
Data zakończenia: 31/12/2013
Kod kryterium cenowe: A
Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Podobne przetargi
156955 / 2014-07-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Chełmie - Chełm (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania- Projekt scalenia gruntów obrębu Anusin, Stasin Dolny, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie
52504 / 2013-02-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Biłgoraj - Biłgoraj (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Budowa Obwodnicy Północnej w Biłgoraju..
118144 / 2012-04-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina SÅ‚awatycze - SÅ‚awatycze (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie inwestycji pn.:
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
W MSC. LISZNA, SÅAWATYCZE I KOL. KUZAWKA ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W MSC. KOL. KUZAWKA I JABÅECZNA
134834 / 2012-04-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stężyca - Stężyca (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIEJSCOWOÅšCI STĘŻYCA POPRZEZ UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI, WYPOCZYNKU I PLACU ZABAW SÅUŻĄCE INTEGRACJI LOKALNEJ
SPOÅECZNOÅšCI
152248 / 2010-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Józefów - Józefów (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PEÅNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA PN: Budowa zbiornika wodnego w Józefowie, Józefów II
195716 / 2012-06-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie - Lubartów (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Górka Kocka w ciągu drogi powiatowej nr 1532L przez rzekę Tyśmienicę w km 7+110 wraz z budową cieków wodnych odprowadzających wody deszczowe z separatorów.
195043 / 2012-09-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa i przebudowa dróg oraz budowa przepustów w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Horodyszcze gmina Wisznice
38119 / 2014-02-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Janów Lubelski - Janów Lubelski (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Wykonanie instalacji solarnych w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej oraz montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych na terenie gminy Janów Lubelski, w systemie zaprojektuj i wybuduj, w specjalnościach:
1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
3) konstrukcyjno - budowlanej
168705 / 2012-08-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa i przebudowa dróg
oraz budowa przepustów w ramach zagospodarowania poscaleniowego
na obiekcie Horodyszcze gmina Wisznice
21480 / 2011-02-14 - Inny: jednostka samorzÄ…du terytorialnego
Miasto Chełm - Chełm (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski dla zadania pn.Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013; Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki
173560 / 2010-06-18 - Inny: Miejska jednostka organizacyjna
Zarząd Dróg Miejskich - Chełm (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na terenie miasta Chełm.
357590 / 2014-10-28 - Inny: Miejska jednostka organizacyjna
Zarząd Dróg Miejskich - Chełm (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski w ramach projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo lubelskie
234909 / 2013-11-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Hrubieszów - Hrubieszów (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
USÅUGA NADZORU INWESTORSKIEGO
nad realizacją zadania pn: Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem
59746 / 2010-03-04 - Inny: Miejska jednostka organizacyjna
Zarząd Dróg Miejskich - Chełm (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór Inwestorski dla zadania pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii Krajowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013; Oś Priorytetowa V: Transport. Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy.
261239 / 2010-09-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wilków - Wilków (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budowach prowadzonych przez Gminę Wilków:
290780 / 2014-09-02 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Energia Dolina Zielawy Sp. z o.o. - Wisznice (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa Farmy Fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 495/4 i 496/7 w m. Bordziłówka, gm. Rossosz, działanie 6.2 RPO WL, realizowane w ramach projektu: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w Dolinie Zielawy na podstawie umowy o dofinansowanie nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-086/12-00-0666
115585 / 2011-04-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wola Uhruska - Wola Uhruska (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski inwestycji - budowa układu komunikacyjnego w Woli Uhruskiej: ul. Spacerowa
148882 / 2015-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Parczewski - Parczew (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zagospodarowaniem poscaleniowym w ramach zadania pn. Scalenie gruntów obrębu Zaliszcze, jednostka ewidencyjna Podedwórze, powiat parczewski
39016 / 2011-03-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Frampola - Frampol (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI POD NAZWĄ: KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ WE FRAMPOLU POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ZAKOŃCZENIE BUDOWY KANALIZACJI WRAZ Z WYMIANĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ
143616 / 2015-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Parczewski - Parczew (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PeÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zagospodarowaniem poscaleniowym w ramach zadania pn. Scalenie gruntów obrÄ™bu Åubka, jednostka ewidencyjna SiemieÅ„, powiat parczewski
202483 / 2012-09-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie - Hrubieszów (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania na roboty budowlane realizowane zgodnie z projektem Modernizacja Bloku Operacyjnego SPZOZ w Hrubieszowie- dostosowanie do rozporządzenia Ministra Zdrowia
138599 / 2011-05-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz WÅ‚odawy - WÅ‚odawa (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski nad przebudową chodników i ścieżek rowerowych we Włodawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Bezpieczne miasto, bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta.
81716 / 2012-03-16 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Sp. z o.o. - Siennica Nadolna (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją projektu pod nazwą: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie.
224868 / 2013-06-12 - Inny: samorządowa jednostka budżetowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich - Lublin (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pn.: Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła Jakubowice obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek II od węzła Jakubowice do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 809 klasy Z.
160690 / 2012-05-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa epidemiologicznego w strefie nadgranicznej Unii Europejskiej, składającego się z budowy:
1) Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych,
2) Centrum Dydaktyczno - Administracyjnego wraz z przychodniÄ… rehabilitacyjnÄ… i hotelem,
3) dodatkowego piętra dla potrzeb oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacyjnego wraz z przebudową innych pomieszczeń w budynku 1D, na terenie WSzS w Białej Podl., sprawa ZP.3521/7/12