115585 / 2011-04-14 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Wola Uhruska (Wola Uhruska)

Oryginalny bęben 42126673 Czarny marki Oki

Cena: 562.11 PLN

Nadzór inwestorski inwestycji - budowa układu komunikacyjnego w Woli Uhruskiej: ul. Spacerowa

Opis zamówienia

Zadanie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy układu komunikacyjnego w Woli Uhruskiej w zakresie obejmującym budowę ul. Spacerowej o długości 1112 m. W ramach robót wykonywane będą następujące roboty: usunięcie kolizji z istniejącym w pasie drogowym uzbrojeniem terenu - sieć telekomunikacyjna, roboty ziemne, podbudowa, krawężniki, nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych oraz oznakowanie zgodnie ze stałą organizacją ruchu.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 115585

Data publikacji: 2011-04-14

Nazwa: Gmina Wola Uhruska

Ulica: ul. Parkowa 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Wola Uhruska

Kod pocztowy: 22-230

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 082 5915003

Adres strony internetowej: www.wolauhruska.netbip.pl

Regon: 00055097600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski inwestycji - budowa układu komunikacyjnego w Woli Uhruskiej: ul. Spacerowa

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zadanie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy układu komunikacyjnego w Woli Uhruskiej w zakresie obejmującym budowę ul. Spacerowej o długości 1112 m. W ramach robót wykonywane będą następujące roboty: usunięcie kolizji z istniejącym w pasie drogowym uzbrojeniem terenu - sieć telekomunikacyjna, roboty ziemne, podbudowa, krawężniki, nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych oraz oznakowanie zgodnie ze stałą organizacją ruchu.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2011

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
min. 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie: budowy dróg oraz robót telekomunikacyjnych

Wiedza i doświadczenie:
w okresie ostatnich 3 lat nadzorowali zadania w zakresie budowy lub przebudowy dróg o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,
2) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
3) zmiana harmonogramu robót i finansowania,
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,
d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wymagało naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie,
e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
f) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,
g) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
i) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,
j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
k) wystąpienia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wolauhruska.netbip.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska
e-mail: przetargi@wolauhruska.pl
tel./fax 825915003

Data składania wniosków, ofert: 28/04/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:45

Miejsce składania:
Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska
pok. nr 11

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Podobne przetargi