71764 / 2013-02-19 - Administracja samorządowa / Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście "Kamińskiego" (Łódź)

Usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora
Zastępczego w zakresie czynności nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. MIA100 KAMIENIC w nieruchomości przy ul. Kilińskiego15 w Łodzi

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie czynności nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. MIA100 KAMIENIC w nieruchomości przy ul. Kilińskiego15 w Łodzi oraz wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady zrealizowanej inwestycji.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 71764

Data publikacji: 2013-02-19

Nazwa:
Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście "Kamińskiego"

Ulica: ul. Kamińskiego 6

Numer domu: 6

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 91-427

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 42 679 16 11

Numer faxu: 42 678 93 71

Regon: 10103900100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora
Zastępczego w zakresie czynności nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. MIA100 KAMIENIC w nieruchomości przy ul. Kilińskiego15 w Łodzi

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie czynności nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. MIA100 KAMIENIC w nieruchomości przy ul. Kilińskiego15 w Łodzi oraz wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady zrealizowanej inwestycji.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715400005 (Usługi zarządzania budową)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
715300002 (Doradcze usługi budowlane)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
716300003 (Usługi kontroli i nadzoru technicznego)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
712440000 (Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/12/2013

Informacja na temat wadium:
Zgodnie z art.45 ust.2 i 4 ustawy, Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 1 400,00 zł.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
GETIN Bank S.A. Oddział w Łodzi
54 1560 0013 2027 2238 9707 0005
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał:
a/ co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera
Kontraktu/Menagera Projektu/Kompleksowego Nadzoru nad realizacją inwestycji - w tym:
1 usługa o wartości robót budowlanych co najmniej 3 000 000 zł (brutto) która obejmowała
budowę, przebudowę lub remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku
użyteczności publicznej w zakresie branżowym objętym przedmiotem zamówienia tj. wystąpienia
łącznie branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, cieplnej i gazowej,
b/ co najmniej jedna z tych usług była zrealizowana na budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2 w budynku, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków lub położonym strefie ochrony konserwatorskiej.

Potencjał techniczny:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje 3 osobami, które będą
odpowiedzialne za świadczenie usługi nadzoru oraz kontrolę jakości robót w specjalnościach -
branżach objętych przedmiotem zamówienia w szczególności:
1.3.1. Jedną osobą, która będzie kierować i koordynować pracami zespołu inspektorów nadzoru,
a każda z nich posiada:
a/ uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nadzoru
inwestorskiego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 25 ustawy Prawo budowlane w
specjalnościach - branżach objętych przedmiotem zamówienia tj. ogólnobudowlanej,
elektrycznej , sanitarnej, cieplnej i gazowej,
b/ legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego;

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje 3 osobami, które będą
odpowiedzialne za świadczenie usługi nadzoru oraz kontrolę jakości robót w specjalnościach -
branżach objętych przedmiotem zamówienia w szczególności:
1.3.1. Jedną osobą, która będzie kierować i koordynować pracami zespołu inspektorów nadzoru,
a każda z nich posiada:
a/ uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nadzoru
inwestorskiego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 25 ustawy Prawo budowlane w
specjalnościach - branżach objętych przedmiotem zamówienia tj. ogólnobudowlanej,
elektrycznej , sanitarnej, cieplnej i gazowej,
b/ legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego;

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada: aktualną i opłaconą na dzień składania ofert polisę potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej obejmującą ubezpieczenie kontraktowe i deliktowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej
1 000 000 zł;

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 2, potwierdzenie wniesienia wadium

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a/ wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp lub zamiennych,
jeżeli mają one wpływ na termin wykonania umowy;
b/ braku warunków przyłączenia budynków do sieci miejskich, spowodowane opóźnieniem
w wykonaniu sieci przyłączy realizowanych przez gestorów;
c/ wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania
robót
d/ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji
robót budowlanych w ramach umowy na roboty i/lub zmiany terminów inwestycji;
e/ zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin
realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu;
f/ gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia;
g/ z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
zamawiającego;
h/ ustawowej zmiany stawki podatku VAT
i/ z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających
na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa
j/ braku dostępu do lokali, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Inwestora, a związanych
z wykwaterowaniem lokatorów;
k/ odmowy z przyczyn niezależnych od stron umowy wydania przez uprawnione organy decyzji,
zezwoleń, uzgodnień;
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kaminskiego.com3.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
ul. Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 6
91-427 Łódź

Data składania wniosków, ofert: 27/02/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:30

Miejsce składania:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 6,
w sekretariacie na II piętrze pok. nr 25

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi