151059 / 2011-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Cisna (Cisna)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją projektu pt. Budowa hali sportowej w Cisnej

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją Projektu: pt. Budowa hali sportowej w Cisnej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura sportowa. Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.

Zakres robót budowlanych przewidzianych w Projekcie obejmuje:

Budowę hali sportowej wraz z łącznikiem, zapleczem sanitarno - szatniowym z podjazdami i parkingiem w miejscowości Cisna

Budowa polegała będzie na wykonywaniu robót w branży:
- konstrukcyjnej,
- sanitarnej,
- elektrycznej,

Zakres usługi obejmuje:

a) sprawdzenie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego,

b) kierowanie i koordynacja realizacji kontraktu w przedmiocie wykonania robót budowlanych (inwestycji) celem zapewnienia terminowego i prawidłowego zakończenia robót zgodnie z harmonogramami określonymi w stosownych dokumentacjach technicznych oraz przepisami i zasadami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji, współfinansowanych środkami UE.
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w tym zakresie w szczególności: sporządzanie i przechowywanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, aprobowanie płatności, aprobowanie dodatkowych żądań Wykonawcy;

c) ewentualna modyfikacja przy współudziale projektantów dokumentacji już posiadanej przez Zamawiającego (projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysów ślepych) w celu przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót oraz jej ewentualnych modyfikacji, wyjaśnień i korespondencji, a także innych pism, których konieczność sporządzenia pojawi się w trakcie przebiegu procedury udzielania zamówienia publicznego, aż do jej ostatecznego zakończenia;

d) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w charakterze członka przy wyborze Wykonawcy robót oraz złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Pzp;

e) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą lub skargi do Sądu Okręgowego oraz udział w postępowaniu odwoławczym lub skargowym;

f) dostarczenie wraz z Zamawiającym wykonawcy robót dokumentacji niezbędnej do wykonania inwestycji (robót budowlanych ) zgodnie z przepisami prawa, złożoną ofertą i podpisaną z wykonawcą umową o roboty budowlane, a także z zasadami sztuki budowlanej; Na dokumentację tę składać się będą:
- dokumentacja budowlana,
- wymagana przepisami prawa niezbędna dokumentacja umożliwiająca realizację robót dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp; Inspektor Nadzoru zobowiązany jest zgłosić konieczność wykonania tych robót i przedstawić zgodne z przepisami prawa uzasadnienie, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonać uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczności wykonania niezbędnej dokumentacji i pokryć koszty tych usług (w tym wykonania, praw autorskich, wizyt projektanta na budowie, uzgodnień, itp.),
- wymagana przepisami prawa i niezbędna dokumentacja umożliwiająca wprowadzanie i realizację rozwiązań zamiennych w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4b) Prawa budowlanego (uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego), w tym także w zakresie zastosowania materiałów zamiennych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest zgłosić konieczność wykonania tych robót i przedstawić zgodne z przepisami prawa uzasadnienie, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonać uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczności wykonania niezbędnej dokumentacji i pokryć koszty tych usług (w tym wykonania, praw autorskich, wizyt projektanta na budowie, uzgodnień, itp.),

g) zapewnienie przynajmniej 2 razy w tygodniu nadzoru poprzez wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót zagwarantowanie stałego nadzoru inspektorów nadzoru, w tym ich dyspozycyjności nadzoru na placu budowy w miarę potrzeb; Inspektor Nadzoru zobowiązany jest zapewnić siłami i środkami własnymi obecność inspektorów nadzoru w odpowiednim dla prawidłowej realizacji robót budowlanych czasie,

h) wykonywanie stosownie do przepisów prawa budowlanego zadań:
- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art.25, 26 Prawa Budowlanego),
- Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestycyjnego (art. 27 Prawa Budowlanego),
- Inwestora Zastępczego (art.18 Prawa Budowlanego),

i) rozwiązywanie wszelkich problemów i sporów związanych z realizacją robót, w szczególności w zakresie akceptacji zamiennych rozwiązań i materiałów, wad dokumentacji inwestycji w tym projektowej, rozliczaniem kontraktu, akceptacją dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót, itp.;

j) wystawianie poleceń płatności z uwzględnieniem ewentualnych podwykonawców robót budowlanych;

k) przedstawianie opinii Zamawiającemu i aprobata dokumentów zawierających wnioski wykonawcy robót, co do sposobu lub harmonogramu realizacji robót.

l) informowanie na piśmie odpowiedzialnych za realizację robót budowlanych (inwestycji) przedstawicieli Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego;

ł) udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy;

m) sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, w uzgodnieniu z Inwestorem po podpisaniu umowy, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń w terminowości realizacji inwestycji oraz wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami prawa, wytycznymi, zasadami sztuki budowlanej i przedstawianie ich Zamawiającemu w terminach wzajemnie uzgodnionych i umożliwiający podejmowanie stosownych działań zaradczych;

n) kwartalne sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu raportów z przebiegu realizacji inwestycji;

o) obsługa okresu gwarancji i rękojmi;
Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do:
- prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający zakłada, że w okresie gwarancyjnym przynajmniej raz na rok roku dokonywane będą przeglądy stanu technicznego wybudowanych i przebudowanych obiektów i instalacji; w przypadku stwierdzenia usterek/wad objętych gwarancją lub rękojmią Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do wyegzekwowania ich naprawy przez Wykonawcę robót; w ramach prowadzenia przeglądów gwarancyjnych Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do opracowania harmonogramu przeglądów, organizowanie przeglądów raz na rok, przygotowanie dokumentacji po przeglądzie, kierowanie pism do Wykonawcy o usunięcie usterek, jeśli będzie taka potrzeba
- obsługa poodbiorowa do terminów wygaśnięcia gwarancji i odbiorów pogwarancyjnych;
-prowadzenia na rzecz Zamawiającego korespondencji, postępowania wyjaśniającego (sporządzanie wyjaśnień, odwołań, informacji itp.), w sytuacji, gdy organy kontrolne stwierdzą, że dokumentacja przetargowa na wybór Wykonawcy, za przygotowanie, której odpowiedzialny będzie Inspektor Nadzoru, została sporządzona niewłaściwie;

p) sporządzenie uzgodnionych z Zamawiającym dowodów odbioru technicznego (OT) i przekazywanie tych dokumentów do Urzędu Gminy Cisna wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu protokołu odbioru końcowego.

r) sporządzanie i przedkładanie dokumentacji z powtórnego użycia, recyklingu, przetwarzania lub składowania w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego zbędnych lub pozostałych materiałów z prac budowlanych.

Nadzór inwestorski obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi w branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej oraz w razie konieczności, w tym na żądanie i z upoważnienia Zamawiającego lub właściwego organu, zapewnienie nadzoru autorskiego w sytuacjach określonych art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. Na każdym etapie prac Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich propozycjach zmian projektu.

Niezależnie od zakresu określonego powyżej zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje także wszelkie czynności związane z obsługą przed realizacją budowy: sprawdzenie dokumentacji budowlanej, przekazanie placu budowy, obsługa podczas budowy, obsługa poodbiorowa do terminów wygaśnięcia gwarancji i odbiorów pogwarancyjnych ma na celu spowodowanie, aby całość nadzorowanych robót (inwestycji) była wykonana w szczególności zgodnie z projektami budowlanymi i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, wymaganiami materiałowo - technicznymi określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, dziennikami budowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 151059

Data publikacji: 2011-05-30

Nazwa: Gmina Cisna

Ulica: 49

Numer domu: 49

Miejscowość: Cisna

Kod pocztowy: 38-607

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 013 4686338, 0608 698247

Numer faxu: 013 4686355

Adres strony internetowej: www.gminacisna.pl

Regon: 37044001100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją projektu pt. Budowa hali sportowej w Cisnej

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją Projektu: pt. Budowa hali sportowej w Cisnej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura sportowa. Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.

Zakres robót budowlanych przewidzianych w Projekcie obejmuje:

Budowę hali sportowej wraz z łącznikiem, zapleczem sanitarno - szatniowym z podjazdami i parkingiem w miejscowości Cisna

Budowa polegała będzie na wykonywaniu robót w branży:
- konstrukcyjnej,
- sanitarnej,
- elektrycznej,

Zakres usługi obejmuje:

a) sprawdzenie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego,

b) kierowanie i koordynacja realizacji kontraktu w przedmiocie wykonania robót budowlanych (inwestycji) celem zapewnienia terminowego i prawidłowego zakończenia robót zgodnie z harmonogramami określonymi w stosownych dokumentacjach technicznych oraz przepisami i zasadami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji, współfinansowanych środkami UE.
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w tym zakresie w szczególności: sporządzanie i przechowywanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, aprobowanie płatności, aprobowanie dodatkowych żądań Wykonawcy;

c) ewentualna modyfikacja przy współudziale projektantów dokumentacji już posiadanej przez Zamawiającego (projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysów ślepych) w celu przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót oraz jej ewentualnych modyfikacji, wyjaśnień i korespondencji, a także innych pism, których konieczność sporządzenia pojawi się w trakcie przebiegu procedury udzielania zamówienia publicznego, aż do jej ostatecznego zakończenia;

d) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w charakterze członka przy wyborze Wykonawcy robót oraz złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Pzp;

e) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą lub skargi do Sądu Okręgowego oraz udział w postępowaniu odwoławczym lub skargowym;

f) dostarczenie wraz z Zamawiającym wykonawcy robót dokumentacji niezbędnej do wykonania inwestycji (robót budowlanych ) zgodnie z przepisami prawa, złożoną ofertą i podpisaną z wykonawcą umową o roboty budowlane, a także z zasadami sztuki budowlanej; Na dokumentację tę składać się będą:
- dokumentacja budowlana,
- wymagana przepisami prawa niezbędna dokumentacja umożliwiająca realizację robót dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp; Inspektor Nadzoru zobowiązany jest zgłosić konieczność wykonania tych robót i przedstawić zgodne z przepisami prawa uzasadnienie, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonać uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczności wykonania niezbędnej dokumentacji i pokryć koszty tych usług (w tym wykonania, praw autorskich, wizyt projektanta na budowie, uzgodnień, itp.),
- wymagana przepisami prawa i niezbędna dokumentacja umożliwiająca wprowadzanie i realizację rozwiązań zamiennych w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4b) Prawa budowlanego (uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego), w tym także w zakresie zastosowania materiałów zamiennych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest zgłosić konieczność wykonania tych robót i przedstawić zgodne z przepisami prawa uzasadnienie, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonać uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczności wykonania niezbędnej dokumentacji i pokryć koszty tych usług (w tym wykonania, praw autorskich, wizyt projektanta na budowie, uzgodnień, itp.),

g) zapewnienie przynajmniej 2 razy w tygodniu nadzoru poprzez wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót zagwarantowanie stałego nadzoru inspektorów nadzoru, w tym ich dyspozycyjności nadzoru na placu budowy w miarę potrzeb; Inspektor Nadzoru zobowiązany jest zapewnić siłami i środkami własnymi obecność inspektorów nadzoru w odpowiednim dla prawidłowej realizacji robót budowlanych czasie,

h) wykonywanie stosownie do przepisów prawa budowlanego zadań:
- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art.25, 26 Prawa Budowlanego),
- Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestycyjnego (art. 27 Prawa Budowlanego),
- Inwestora Zastępczego (art.18 Prawa Budowlanego),

i) rozwiązywanie wszelkich problemów i sporów związanych z realizacją robót, w szczególności w zakresie akceptacji zamiennych rozwiązań i materiałów, wad dokumentacji inwestycji w tym projektowej, rozliczaniem kontraktu, akceptacją dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót, itp.;

j) wystawianie poleceń płatności z uwzględnieniem ewentualnych podwykonawców robót budowlanych;

k) przedstawianie opinii Zamawiającemu i aprobata dokumentów zawierających wnioski wykonawcy robót, co do sposobu lub harmonogramu realizacji robót.

l) informowanie na piśmie odpowiedzialnych za realizację robót budowlanych (inwestycji) przedstawicieli Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego;

ł) udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy;

m) sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, w uzgodnieniu z Inwestorem po podpisaniu umowy, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń w terminowości realizacji inwestycji oraz wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami prawa, wytycznymi, zasadami sztuki budowlanej i przedstawianie ich Zamawiającemu w terminach wzajemnie uzgodnionych i umożliwiający podejmowanie stosownych działań zaradczych;

n) kwartalne sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu raportów z przebiegu realizacji inwestycji;

o) obsługa okresu gwarancji i rękojmi;
Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do:
- prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający zakłada, że w okresie gwarancyjnym przynajmniej raz na rok roku dokonywane będą przeglądy stanu technicznego wybudowanych i przebudowanych obiektów i instalacji; w przypadku stwierdzenia usterek/wad objętych gwarancją lub rękojmią Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do wyegzekwowania ich naprawy przez Wykonawcę robót; w ramach prowadzenia przeglądów gwarancyjnych Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do opracowania harmonogramu przeglądów, organizowanie przeglądów raz na rok, przygotowanie dokumentacji po przeglądzie, kierowanie pism do Wykonawcy o usunięcie usterek, jeśli będzie taka potrzeba
- obsługa poodbiorowa do terminów wygaśnięcia gwarancji i odbiorów pogwarancyjnych;
-prowadzenia na rzecz Zamawiającego korespondencji, postępowania wyjaśniającego (sporządzanie wyjaśnień, odwołań, informacji itp.), w sytuacji, gdy organy kontrolne stwierdzą, że dokumentacja przetargowa na wybór Wykonawcy, za przygotowanie, której odpowiedzialny będzie Inspektor Nadzoru, została sporządzona niewłaściwie;

p) sporządzenie uzgodnionych z Zamawiającym dowodów odbioru technicznego (OT) i przekazywanie tych dokumentów do Urzędu Gminy Cisna wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu protokołu odbioru końcowego.

r) sporządzanie i przedkładanie dokumentacji z powtórnego użycia, recyklingu, przetwarzania lub składowania w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego zbędnych lub pozostałych materiałów z prac budowlanych.

Nadzór inwestorski obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi w branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej oraz w razie konieczności, w tym na żądanie i z upoważnienia Zamawiającego lub właściwego organu, zapewnienie nadzoru autorskiego w sytuacjach określonych art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. Na każdym etapie prac Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich propozycjach zmian projektu.

Niezależnie od zakresu określonego powyżej zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje także wszelkie czynności związane z obsługą przed realizacją budowy: sprawdzenie dokumentacji budowlanej, przekazanie placu budowy, obsługa podczas budowy, obsługa poodbiorowa do terminów wygaśnięcia gwarancji i odbiorów pogwarancyjnych ma na celu spowodowanie, aby całość nadzorowanych robót (inwestycji) była wykonana w szczególności zgodnie z projektami budowlanymi i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, wymaganiami materiałowo - technicznymi określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, dziennikami budowy.

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
713113004 (Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
715300002 (Doradcze usługi budowlane)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
713152104 (Usługi doradcze w zakresie budownictwa)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
713180000 (Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
715400005 (Usługi zarządzania budową)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
713100004 (Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 20/10/2012

Informacja na temat wadium: Nie pobiera się.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Stawia się warunek posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Spełnienie warunku - dysponowanie minimum 1 osobą w każdej wymienionej specjalności (oddzielnie lub łącznie).
Stawia się warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjnych,
b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych ( wodno-kanalizacyjnych, c.o.)
c) Inspektor nadzoru robót elektrycznych

Wiedza i doświadczenie:
Stawia się warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - usług dotyczących pełnienia funkcji w zakresie nadzoru nad minimum 2 ( dwoma ) inwestycjami o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł każda

Potencjał techniczny: Oświadczenie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Spełnienie warunku: dysponowanie min. jedną osobą posiadającą co najmniej 3-letnią praktykę w każdej wymienionej specjalności (oddzielnie lub łącznie)

Sytuacja ekonomiczna:
Spełnienie warunku: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o wartości co najmniej 200 000 zł.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:
a) konieczności zastąpienia osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji wymienionych w § 5 ust. 2 nową osobą; warunkiem wprowadzenia zmiany jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wymienionej w umowie.
b) zmiany terminu realizacji robót, nad którymi sprawowany jest nadzór Inspektora Nadzoru. Zmiana ta zostanie wprowadzona w przypadku wyznaczenia nowego terminu zakończenia robót budowlanych objętych Projektem,
c) obniżenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego zmniejszeniem zakresu rzeczowego robót budowlanych objętych projektem, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. Obniżenie to powoduje obniżenie wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru w stopniu proporcjonalnym do stopnia obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.gminacisna.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: Urząd Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49, pokój nr 13

Data składania wniosków, ofert: 07/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania: Urząd Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49, sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt pt. Budowa hali sportowej w Cisnej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura sportowa. Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi