159459 / 2013-08-09 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Wołosate w km drogi 23+492 przez rzekę Wisłok w miejscowości Wisłok Wielki
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje:
zakres usług określony w Rozdziale II SIWZ Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy, Rozdziale III SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z załącznikami.
Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi:
1) przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu tj. 60 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego robót bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
2) gwarancja i rękojmia Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 159459
Data publikacji: 2013-08-09
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Wołosate w km drogi 23+492 przez rzekę Wisłok w miejscowości Wisłok Wielki
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
zakres usług określony w Rozdziale II SIWZ Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy, Rozdziale III SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z załącznikami.
Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi:
1) przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu tj. 60 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego robót bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
2) gwarancja i rękojmia Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 29/10/2013
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna wykonanie:
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie):
a) minimum jednej usługi polegającej na nadzorze nad budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją obiektu mostowego o długości obiektu minimum 20,0 m (jej zakres powinien dotyczyć głównych elementów konstrukcyjnych takich jak podpory, czy dźwigary konstrukcji nośnej) - wg załącznika Nr 5 do oferty.
Poprzez sformułowanie długość obiektu mostowego Zamawiający rozumie długość mierzoną między zewnętrznymi krawędziami płyty pomostu.
Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.:
Inspektor Nadzoru w zakresie robót mostowych - 1 osoba
a) Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) Doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach: Kierownik Robót lub Kierownik Budowy lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent lub Inspektor Nadzoru w zakresie inżynierii mostowej.
UWAGA! Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.
Ponadto Inspektor Nadzoru w zakresie robót mostowych powinien dysponować Inspektorami Nadzoru w zakresie wszystkich branż ujętych w dokumentacji technicznej na przedmiotowym kontrakcie.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty oprócz w/w dokumentów i oświadczeń należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wg wzoru - Rozdział II SIWZ załącznik Nr 1 do oferty
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy tj.:
1. niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
2. działanie siły wyższej;
3. okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
4. zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
5. udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
6. wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
7. wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
8. wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
9. wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek);
10. ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
18.3 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 45
Data składania wniosków, ofert: 20/08/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Rozpoczęcie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nastąpi w dniu podpisania umowy, a zakończenie nastąpi w dniu podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót.
Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia na 29.10.2013r.
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Podobne przetargi
134387 / 2013-07-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Jasielski - Jasło (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu
162620 / 2010-06-10 - Inny: spółka prawa handlowego
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT)- II Etap Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Oś Priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
39093 / 2015-03-20 - Inny: wojewódzka samorządowa instytucja kultury
Muzeum Podkarpackie w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach zadania Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy
134237 / 2009-08-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa mostu przez rzekę Wetlinka w miejscowości Wetlina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 83+766.
14231 / 2013-01-25 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga - Kańczuga (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Kańczuga
407694 / 2010-12-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pruchnik - Pruchnik (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych.
114781 / 2012-05-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji pn.: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie - rozbudowa budynku Biura Wystaw Artystycznych
529722 / 2012-12-28 - Inny: Zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego
Zakład Usług Komunalnych w Załużu - Załuże (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mokrzycy, Wólce Krowickiej i Szczutkowie oraz rozbudowa wodociągu Piastowo - Karolówka i Modernizacja przepompowni wody w miejscowościach Basznia Dolna i Krowica Sama
222164 / 2015-08-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Czarna - Czarna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do SUW w Czarnej.
348322 / 2012-09-14 - Inny: Jednostka Organizacyjna Lasów Państwowych
Nadleśnictwo Lubaczów - Lubaczów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - budowa i remont dróg w Nadleśnictwie Lubaczów
73918 / 2013-02-21 - Inny: jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
Zakład Usług Komunalnych w Załużu - Załuże (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań: Budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów - Karolówka (etap IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka
168770 / 2012-05-23 - Inny: PGL LP Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem Przebudowy drogi leśnej gruntowej w leśnictwie Jaworzec na drogę tłuczniową
184590 / 2010-06-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nowa Dęba - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski przy przybudowie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Debie wraz z termomodernizacją przy ulicy Żeromskiego 2
232291 / 2009-12-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Zakład Usług Komunalnych w Załużu - Załuże (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Młodów-Karolówka i Hurcze, realizowana w ramach projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
228937 / 2010-08-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży:
konstrukcyjno- budowlanej , sanitarnej, elektrycznej, drogowej i telekomunikacyjnej na zadaniu inwestycyjnym: Kompleks rekreacyjno- turystyczny w Pustkowie-Osiedlu.
216078 / 2010-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Gminy w Błażowej - Błażowa (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad projektem: Remont budynków: Sali Widowiskowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej, ul. Armii Krajowej 17 oraz Zabytkowego dworku w Błażowej, ul. Myśliwska 16 w ramach projektu pn.: Partnerstwo na rzecz promocji turystyki i kultury elementem stymulowania rozwoju gospodarczego
50843 / 2016-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto ÅaÅ„cut - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia drogowego
w dzielnicy Podzwierzyniec w ramach zadania - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
74070 / 2013-02-21 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga - Kańczuga (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Przebudowa budynku mieszkalnego -Leśniczówka Lipnik
447446 / 2009-12-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad przebudową ulic: Legionów, Rynek, Mickiewicza, Jagiellończyka realizowanych w ramach projektu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z AL. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu
176880 / 2013-05-06 - Inny: Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Rymanów - Rymanów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania:
Remont Leśniczówki w Leśnictwie Szklary, Nadleśnictwo Rymanów. Adaptacja na trzy kancelarie