255885 / 2011-09-27 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Dydnia (Dydnia)
Modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na szlaku Architektury Drewnianej, gm. Dydnia, woj. Podkarpackie.
Opis zamówienia
Modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na szlaku Architektury Drewnianej, gm. Dydnia, woj. Podkarpackie.
- w tym:
1. Boisko sportowe o nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem, placem rekreacyjnym, dojazdem i dojściem w miejscowości Końskie na działce nr ewid. 172, 171/1, 170.
- w tym:
- bramki stalowe i wyposażenie
- ogrodzenie wys. 3m
- nawierzchnia płyty boiska
- ławki zadaszenia
- dojazd i dojście
- chodniki.
2. Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego na centrum kultury i sportu w Krzywem.
- rozbudowa obiektu (dwa pomieszczenia, świetlica, garaż) - pow. zabudowy -118, 73 m2
- adaptacja pomieszczeń higieniczno sanitarnych - adaptacja pomieszczenia kuchennego raz z zapleczem wyposażeniem.
3. Wymiana posadzki i modernizacja sanitariatów w budynku domu ludowego w Jabłonce.
- w tym:
- wymiana podłóg, podkładów, podłoży + izolacji pod posadzki i drzwi wejściowych modernizacja sanitariatów.
4. Remont Domu Ludowego w Krzemiennej.
- w tym:
4.1. remontu istniejącego budynku; zakres robót obejmuje wszystkie roboty budowlano-montażowe, a w szczególności:
- wymiana pokrycia dachu i remont więźby dachowej
- tynki wewnętrzne i okładziny + drzwi
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana podłóg podkładów, podłoży + izolacje pod posadzki
- malowanie
- elewacja + płytka odbojowa
- instalacja elektryczna
- chodniki i dojścia
- ogrodzenie terenu
-park rekreacyjny w Krzemiennej - odraczanie zarośli - niwelacja terenu, zieleń, ścieżki parkowe i ławki parkowe.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 255885
Data publikacji: 2011-09-27
Nazwa: Gmina Dydnia
Ulica: Dydnia 224
Numer domu: 224
Miejscowość: Dydnia
Kod pocztowy: 36-204
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 013 4303002, 4308154
Numer faxu: 013 4303194
Adres strony internetowej: www.gminadydnia.pl
Regon: 37044021200000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na szlaku Architektury Drewnianej, gm. Dydnia, woj. Podkarpackie.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na szlaku Architektury Drewnianej, gm. Dydnia, woj. Podkarpackie.
- w tym:
1. Boisko sportowe o nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem, placem rekreacyjnym, dojazdem i dojściem w miejscowości Końskie na działce nr ewid. 172, 171/1, 170.
- w tym:
- bramki stalowe i wyposażenie
- ogrodzenie wys. 3m
- nawierzchnia płyty boiska
- ławki zadaszenia
- dojazd i dojście
- chodniki.
2. Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego na centrum kultury i sportu w Krzywem.
- rozbudowa obiektu (dwa pomieszczenia, świetlica, garaż) - pow. zabudowy -118, 73 m2
- adaptacja pomieszczeń higieniczno sanitarnych - adaptacja pomieszczenia kuchennego raz z zapleczem wyposażeniem.
3. Wymiana posadzki i modernizacja sanitariatów w budynku domu ludowego w Jabłonce.
- w tym:
- wymiana podłóg, podkładów, podłoży + izolacji pod posadzki i drzwi wejściowych modernizacja sanitariatów.
4. Remont Domu Ludowego w Krzemiennej.
- w tym:
4.1. remontu istniejącego budynku; zakres robót obejmuje wszystkie roboty budowlano-montażowe, a w szczególności:
- wymiana pokrycia dachu i remont więźby dachowej
- tynki wewnętrzne i okładziny + drzwi
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana podłóg podkładów, podłoży + izolacje pod posadzki
- malowanie
- elewacja + płytka odbojowa
- instalacja elektryczna
- chodniki i dojścia
- ogrodzenie terenu
-park rekreacyjny w Krzemiennej - odraczanie zarośli - niwelacja terenu, zieleń, ścieżki parkowe i ławki parkowe.
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452122008 (Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
454531008 (Roboty renowacyjne)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/06/2012
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia dla wykonawców Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- wykonanie min. dwóch podobnych zadań z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wartość wykonanego jednego zamówienia - nie mniejsza niż 200 000,00 zł.
Potencjał techniczny:
- udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
- udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.:
Stanowisko - Kierownik budowy, całkowite doświadczenie min. 3 lat w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót o specjalności budowlanej.
Uwaga! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.
Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.
Uzasadniona zmiana terminów realizacji przedmiotu niniejszej umowy, możliwa będzie w następujących przypadkach:
1) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy;
2) niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu - powodzie i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
3) działanie siły wyższej;
4) okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;
5) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
6) udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
7) okoliczności powodujące zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego lub płatności);
8) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
9) wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
10) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
11) czas, w którym trwają te zdarzenia będzie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie prac. Gdyby okres ten wynosił więcej niż 3 miesiące, obie strony ustalą nowe warunki współpracy. Ta ze stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą ze stron o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takich zdarzeń, a gdy działanie siły wyższej ustaje, druga ze stron powinna zostać powiadomienia o tym bez zwłoki;
12) niedopełnienie obowiązku powiadomienia powoduje utratę prawa powoływania się na okoliczności zaistnienia siły wyższej.
2.2. Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Dydnia - pok. nr 106 - w godz. 7.15 - 15.00 - po uprzednim zamówieniu za zaliczeniem pocztowym
Data składania wniosków, ofert: 12/10/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
Ofertę do udziału w przetargu należy złożyć w Urzędzie Gminy Dydnia - pok. Nr 102
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Tak
Podobne przetargi
254318 / 2011-08-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krasne - Krasne (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja stadionu sportowego w Malawie
96582 / 2016-04-19 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń, schodów zewnętrznych, pokrycia dachowego oraz izolacji fundamentów w budynku Inspektoratu ZUS w Sanoku przy ul. Konarskiego 20.
146027 / 2014-07-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasta Sanoka - Sanok (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum nr 2
238221 / 2011-09-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zagórz - Zagórz (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa oświetlenia ulicznego w Zagórzu przy ul. Gubrynowicza
239205 / 2013-11-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stalowa Wola - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa Inkubatora Technologicznego na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.
9563 / 2014-01-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Wisłok
w miejscowości Bzianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 12+127
173099 / 2011-06-22 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń sal konferencyjnych na pomieszczenia dla Rezonansu Magnetycznego
372787 / 2008-12-19 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Wojewoda Podkarpacki - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty uzupełniające w zadaniu pn. Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Medyce - budynek garażowy, budki dla Straży Granicznej i Urzędu Celnego, kojce z drewnianymi budami dla psów służbowych, rozbudowa oraz modernizacja wiat stalowych.
302910 / 2011-09-23 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Adaptacja pomieszczeń RTG, Bakteriologii, Poradni i Korytarza
w budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
198307 / 2014-09-17 - Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o. - Boguchwała (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą w parterze na działce 2237/15 w Boguchwale
136934 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont boiska wielofunkcyjnego, utwardzenie terenu oraz remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 5 w Rzeszowie
110141 / 2014-05-22 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót remontowych dla potrzeb Oddziału ZUS w Jaśle przy ul. Rynek 18B w zakresie remontu elewacji budynku A i B, remontu pokrycia dachu wraz z wyminą obróbek, rynien, rur spustowych
157126 / 2015-06-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Renowację powłoki antykorozyjnej i remont poręczy stalowych na obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie RDW Mielec
292860 / 2013-07-24 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bircza - Bircza (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Naprawa składu drewna i zjazdu na skład drewna w leśnictwie Jasienica, pododdział 90a
80034 / 2015-04-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
1. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krośnie - docieplenie budynku 2. Modernizacja elementów zewnętrznych obiektów oświatowych w Krośnie - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krośnie
103786 / 2010-04-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Harasiuki - Harasiuki (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki - Etap II
236950 / 2011-08-09 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu ściany kondygnacji podziemnej na klatce schodowej oraz remontu ściany w archiwum w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12
382950 / 2013-09-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Tyczyn - Tyczyn (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Dobudowa garażu dla OSP w Hermanowej - stan surowy zamknięty
279328 / 2009-08-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gminny Ośrodek Kultury - Krzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa remizy OSP na świetlicę wiejską w Podolszynce Plebańskiej
261814 / 2011-08-26 - Inny: Publiczna Szkola Podstawowa
Szkoła Podstawowa w Zadąbrowiu - Zadąbrowie (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont sanitariatów z wymianą drzwi w sanitariatach i klasach oraz remont dojść do budynku Szkoły Podstawowej w Zadąbrowiu
171051 / 2012-08-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lubenia - Lubenia (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa wodociągu wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, pompowniami i zasilaniem energetycznym w miejscowości Lubenia
115111 / 2015-07-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Jarosław - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja obiektu stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego 2/11 w Jarosławiu na działkach 1497/9 i 1515/1 obręb 4 Jarosław
190209 / 2012-09-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krosnie - MZS Nr 3 - I etap.
124788 / 2010-05-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego z natryskami przy sali gimnastycznej
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Grunwaldzkiej 81
w Przemyślu - I i III etap.
244283 / 2012-11-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS Nr 4 (aktualnie MZS Nr 4) - I etap
330238 / 2014-10-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zaleszany - Zaleszany (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty remontowe i budowlane wykończeniowe wraz z wyposażeniem w Domu Ludowym w Pilchowie