316016 / 2012-08-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Koninie (Konin)

Zgodny z tonerem CF530A (HP 205A) Czarny marki FullPrint

Cena: 116.85 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-07-12 pod pozycją 152907. Zobacz ogłoszenie 152907 / 2012-07-12 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 316016

Data publikacji: 2012-08-27

Nazwa: Sąd Okręgowy w Koninie

Ulica: ul. Energetyka 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Konin

Kod pocztowy: 62-510

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 063 2423022 w. 176, 155

Numer faxu: 063 2426569

Regon: 31161505700000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 152907

Data wydania biuletynu: 2012-07-12

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 152907

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynku B Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Traugutta 4 w zakresie elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych i prace remontowe

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku B Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Traugutta 4 w zakresie elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych i prace remontowe obejmująca: 1.1. Rozbiórkę wejścia do budynku wraz ze schodami zewnętrznymi w elewacji wschodniej. 1.2. Remont schodów zewnętrznych i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w elewacji północnej, 1.3. Remont schodów zewnętrznych w elewacji południowej. 1.4. Przebudowę elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w zakresie: 1.4.1. docieplenia ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm i płyt EPS-70-040 Fasada o gr. 2, 12 i 16 cm, 1.4.2. położenia tynku mozaikowego - cokół, oraz tynku mineralnego (baranek), 1.4.3. pomalowania elewacji farbą silikatową, 1.4.4. wymiany podokienników, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 1.4.5. montażu daszków nad wejściami do budynku, 1.4.6. montażu nowych lamp oświetleniowych w elewacji wschodniej i przy wejściach do budynku, 1.4.7. dostawy i montażu nowej konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowanej pod klimatyzatory, 1.4.8. wzmocnienie i docieplenie konstrukcji stropu nad piętrem. 1.5. Roboty zewnętrzne w zakresie: 1.5.1. przebudowy istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu, 1.5.2. przebudowy furtki i ogrodzenia przy elewacji północnej, 1.5.3. wykonania nowej opaski z kostki brukowej. 2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót. W razie stwierdzenia przez wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki, winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego. 2.1. W związku z tym, że remont prowadzony będzie na czynnym obiekcie, wykonawca winien zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa. 2.2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Sądu. 2.3. Zamawiający wymaga aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 14-tej i w dni wolne od pracy Sądu. 2.4. Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia. 2.5. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. 2.6. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.7. Z przedmiotu zamówienia wyłączone zostały roboty związane z: 2.7.1. przebudową istniejącego ogrodzenia przy elewacji południowej wg rys.Z-1 i A-6 w projekcie wykonawczym, 2.7.2. wykonaniem nowej nawierzchni parkingu przy elewacji wschodniej wg rys. Z-1 w projekcie wykonawczym. Wyłączony zakres robót nie został ujęty w przedmiarze robót. 2.8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa opracowana dla przedmiotu zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.konin.so.gov.pl oraz do wglądu - w Sądzie Okręgowym w Koninie ul. Energetyka 5 (pok. nr 220). Dokumentacja będzie udostępniana wykonawcom w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu. 3. Gwarancja. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia - 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

Kody CPV:
453210003 (Izolacja cieplna)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Jarosław Miszczak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MISZBUD

Adres pocztowy wykonawcy: Przybyłów 4

Miejscowość: Koło

Kod pocztowy: 62-600

ID województwa: 14

Województwo / kraj: wielkopolskie

Data udzielenie zamówienia: 09/08/2012

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 299117,15

Cena wybranej oferty: 270659,22

Cena minimalna: 270659,22

Cena maksymalna: 385202,80

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi