152907 / 2012-07-12 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Koninie (Konin)

Przebudowa budynku B Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Traugutta 4 w zakresie elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych i prace remontowe

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku B Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Traugutta 4 w zakresie elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych i prace remontowe obejmująca:
1.1. Rozbiórkę wejścia do budynku wraz ze schodami zewnętrznymi w elewacji wschodniej.
1.2. Remont schodów zewnętrznych i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w elewacji północnej,
1.3. Remont schodów zewnętrznych w elewacji południowej.
1.4. Przebudowę elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w zakresie:
1.4.1. docieplenia ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm i płyt EPS-70-040 Fasada o gr. 2, 12 i 16 cm,
1.4.2. położenia tynku mozaikowego - cokół, oraz tynku mineralnego (baranek),
1.4.3. pomalowania elewacji farbą silikatową,
1.4.4. wymiany podokienników, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
1.4.5. montażu daszków nad wejściami do budynku,
1.4.6. montażu nowych lamp oświetleniowych w elewacji wschodniej i przy wejściach do budynku,
1.4.7. dostawy i montażu nowej konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowanej pod klimatyzatory,
1.4.8. wzmocnienie i docieplenie konstrukcji stropu nad piętrem.
1.5. Roboty zewnętrzne w zakresie:
1.5.1. przebudowy istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu,
1.5.2. przebudowy furtki i ogrodzenia przy elewacji północnej,
1.5.3. wykonania nowej opaski z kostki brukowej.
2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót. W razie stwierdzenia przez wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki, winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego.
2.1. W związku z tym, że remont prowadzony będzie na czynnym obiekcie, wykonawca winien zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Sądu.
2.3. Zamawiający wymaga aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 14-tej i w dni wolne od pracy Sądu.
2.4. Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia.
2.5. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.
2.6. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.7. Z przedmiotu zamówienia wyłączone zostały roboty związane z:
2.7.1. przebudową istniejącego ogrodzenia przy elewacji południowej wg rys.Z-1 i A-6 w projekcie wykonawczym,
2.7.2. wykonaniem nowej nawierzchni parkingu przy elewacji wschodniej wg rys. Z-1 w projekcie wykonawczym.
Wyłączony zakres robót nie został ujęty w przedmiarze robót.
2.8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa opracowana dla przedmiotu zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.konin.so.gov.pl oraz do wglądu - w Sądzie Okręgowym w Koninie ul. Energetyka 5 (pok. nr 220). Dokumentacja będzie udostępniana wykonawcom w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.
3. Gwarancja. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia - 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 152907

Data publikacji: 2012-07-12

Nazwa: Sąd Okręgowy w Koninie

Ulica: ul. Energetyka 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Konin

Kod pocztowy: 62-510

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 063 2423022 w. 176, 155

Numer faxu: 063 2426569

Adres strony internetowej: www.konin.so.gov.pl

Regon: 31161505700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynku B Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Traugutta 4 w zakresie elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych i prace remontowe

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku B Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Traugutta 4 w zakresie elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych i prace remontowe obejmująca:
1.1. Rozbiórkę wejścia do budynku wraz ze schodami zewnętrznymi w elewacji wschodniej.
1.2. Remont schodów zewnętrznych i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w elewacji północnej,
1.3. Remont schodów zewnętrznych w elewacji południowej.
1.4. Przebudowę elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w zakresie:
1.4.1. docieplenia ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm i płyt EPS-70-040 Fasada o gr. 2, 12 i 16 cm,
1.4.2. położenia tynku mozaikowego - cokół, oraz tynku mineralnego (baranek),
1.4.3. pomalowania elewacji farbą silikatową,
1.4.4. wymiany podokienników, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
1.4.5. montażu daszków nad wejściami do budynku,
1.4.6. montażu nowych lamp oświetleniowych w elewacji wschodniej i przy wejściach do budynku,
1.4.7. dostawy i montażu nowej konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowanej pod klimatyzatory,
1.4.8. wzmocnienie i docieplenie konstrukcji stropu nad piętrem.
1.5. Roboty zewnętrzne w zakresie:
1.5.1. przebudowy istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu,
1.5.2. przebudowy furtki i ogrodzenia przy elewacji północnej,
1.5.3. wykonania nowej opaski z kostki brukowej.
2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót. W razie stwierdzenia przez wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki, winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego.
2.1. W związku z tym, że remont prowadzony będzie na czynnym obiekcie, wykonawca winien zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Sądu.
2.3. Zamawiający wymaga aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 14-tej i w dni wolne od pracy Sądu.
2.4. Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia.
2.5. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.
2.6. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.7. Z przedmiotu zamówienia wyłączone zostały roboty związane z:
2.7.1. przebudową istniejącego ogrodzenia przy elewacji południowej wg rys.Z-1 i A-6 w projekcie wykonawczym,
2.7.2. wykonaniem nowej nawierzchni parkingu przy elewacji wschodniej wg rys. Z-1 w projekcie wykonawczym.
Wyłączony zakres robót nie został ujęty w przedmiarze robót.
2.8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa opracowana dla przedmiotu zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.konin.so.gov.pl oraz do wglądu - w Sądzie Okręgowym w Koninie ul. Energetyka 5 (pok. nr 220). Dokumentacja będzie udostępniana wykonawcom w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.
3. Gwarancja. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia - 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Kody CPV:
453210003 (Izolacja cieplna)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 77

Informacja na temat wadium:
1. Każdy Wykonawca składając ofertę musi wnieść wadium w wysokości 7.000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:
- w pieniądzu - przelew na konto Sądu Okręgowego w Koninie - NBP OO Poznań 92 1130 1088 0001 3104 1620 0001. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275.
W przypadku poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych i poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ich oryginały składane są w kasie Sądu Okręgowego, pokój nr 9 przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
4. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał minimum jedną robotę w zakresie termorenowacji ścian zewnętrznych o wartości min. 200.000,00 zł brutto na czynnym obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 300.000,00 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Terminy wykonania robót objętych postępowaniem mogą ulec zmianie jedynie w przypadku:
- opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy,
- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego,
- jeżeli warunki atmosferyczne ze względu na technologię prac powodują konieczność czasowego wstrzymania robót,
- wstrzymania robót lub przerw w pracach albo innych przyczyn zależnych od Zamawiającego,
- działania siły wyższej.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.konin.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Koninie, 62-510 Konin, ul. Energetyka 5, Sekcja Gospodarcza pok. 220

Data składania wniosków, ofert: 27/07/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Koninie, 62-510 Konin, ul. Energetyka 5, Sekcja Gospodarcza pok. 220

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi