347854 / 2009-10-06 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Piszczac (Piszczac)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piszczacu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami ścieków i wykonaniem systemu monitorowania w m. Chotyłów, Zalutyń, Piszczac.
Opis zamówienia
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piszczacu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami ścieków i wykonaniem systemu monitorowania w m. Chotyłów, Zalutyń, Piszczac w następującym zakresie:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków
Podstawowe elementy rozbudowanej oczyszczalni ścieków:
Punkt zlewny ścieków dowożonych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków
Szybkozłącze do odbioru ścieków
Wstępne mechaniczne podczyszczenie
Pomiar ilości ścieków dowożonych
Moduł rejestracyjny, wydruk danych
Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych
Układ napowietrzania / mieszania
Porcjowe dozowanie ścieków
Zbiornik uśredniający osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków
Układ napowietrzania / mieszania
Porcjowe dozowanie osadów
Pompownia główna
Krata koszowa - rzadka
Stacja pomp zatapialnych
Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:
Automatyczne sito skratkowe
Piaskownik pionowy
Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:
Dwukomorowy selektor - warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celów rolniczego wykorzystania - projektowany
Komora denitryfikacji/nitryfikacji
Osadnik wtórny pionowy - separacja osadu od ścieków
Stacja dmuchaw w budynku technicznym oczyszczalni
Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego
Mechaniczne odwadnianie osadów nadmiernych w istniejącym budynku technicznym oczyszczalni
Sieć kanalizacji sanitarnej
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chotyłów i Zalutyń, która zostanie włączona do istniejącej oczyszczalni ścieków w Piszczacu. Kanały sanitarne grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych litych o średnicy PCV 200mm, PCV 160mm klasy S łączonych na uszczelki gumowe. Rurociąg tłoczny należy wykonać z rur PE HD Ø 125mm, Ø 110mm, Ø 63mm łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Zakres rzeczowy obejmuje budowę:
- kanał sanitarny PVC Ø200 mm - 8792 mb
- kanał sanitarny PVC Ø160 mm - 7774 mb
- kanał tłoczny PE Ø125 mm - 2438 mb
- kanał tłoczny PE Ø110 mm - 6053 mb
- kanał tłoczny PE Ø90 mm - 1084 mb
- kanał tłoczny PE Ø63 mm - 1523 mb
- przyłącza PVC Ø 160 mm - 1390 mb
- przepompownie ścieków strefowe - 19 szt.
- przepompownie ścieków domowe - 19 szt.
- przyłącza kanalizacyjne domowe - 265 szt.
- przyłącza energetyczne do przepompowni - 19 szt.
- roboty drogowe ( rozebranie i odtworzenie nawierzchni): 1338 m2
- monitoring ujęcia wody w Połoskach , oczyszczalni ścieków w Piszczacu oraz przepompowni ścieków.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 347854
Data publikacji: 2009-10-06
Nazwa: Gmina Piszczac
Ulica: ul. Włodawska 8
Numer domu: 8
Miejscowość: Piszczac
Kod pocztowy: 21-530
Województwo / kraj: lubelskie
Numer telefonu: 083 3778018 w. 33
Adres strony internetowej: www.piszczac.netbip.pl
Regon: 03023763500000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piszczacu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami ścieków i wykonaniem systemu monitorowania w m. Chotyłów, Zalutyń, Piszczac.
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piszczacu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami ścieków i wykonaniem systemu monitorowania w m. Chotyłów, Zalutyń, Piszczac w następującym zakresie:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków
Podstawowe elementy rozbudowanej oczyszczalni ścieków:
Punkt zlewny ścieków dowożonych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków
Szybkozłącze do odbioru ścieków
Wstępne mechaniczne podczyszczenie
Pomiar ilości ścieków dowożonych
Moduł rejestracyjny, wydruk danych
Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych
Układ napowietrzania / mieszania
Porcjowe dozowanie ścieków
Zbiornik uśredniający osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków
Układ napowietrzania / mieszania
Porcjowe dozowanie osadów
Pompownia główna
Krata koszowa - rzadka
Stacja pomp zatapialnych
Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:
Automatyczne sito skratkowe
Piaskownik pionowy
Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:
Dwukomorowy selektor - warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celów rolniczego wykorzystania - projektowany
Komora denitryfikacji/nitryfikacji
Osadnik wtórny pionowy - separacja osadu od ścieków
Stacja dmuchaw w budynku technicznym oczyszczalni
Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego
Mechaniczne odwadnianie osadów nadmiernych w istniejącym budynku technicznym oczyszczalni
Sieć kanalizacji sanitarnej
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chotyłów i Zalutyń, która zostanie włączona do istniejącej oczyszczalni ścieków w Piszczacu. Kanały sanitarne grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych litych o średnicy PCV 200mm, PCV 160mm klasy S łączonych na uszczelki gumowe. Rurociąg tłoczny należy wykonać z rur PE HD Ø 125mm, Ø 110mm, Ø 63mm łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Zakres rzeczowy obejmuje budowę:
- kanał sanitarny PVC Ø200 mm - 8792 mb
- kanał sanitarny PVC Ø160 mm - 7774 mb
- kanał tłoczny PE Ø125 mm - 2438 mb
- kanał tłoczny PE Ø110 mm - 6053 mb
- kanał tłoczny PE Ø90 mm - 1084 mb
- kanał tłoczny PE Ø63 mm - 1523 mb
- przyłącza PVC Ø 160 mm - 1390 mb
- przepompownie ścieków strefowe - 19 szt.
- przepompownie ścieków domowe - 19 szt.
- przyłącza kanalizacyjne domowe - 265 szt.
- przyłącza energetyczne do przepompowni - 19 szt.
- roboty drogowe ( rozebranie i odtworzenie nawierzchni): 1338 m2
- monitoring ujęcia wody w Połoskach , oczyszczalni ścieków w Piszczacu oraz przepompowni ścieków.
Kody CPV:
715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/11/2010
Informacja na temat wadium: Wymagane jest wadium 4000,00 zł.
opis_war:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3.Dysponują lub będą dysponować osobami: 1 osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej obejmującej sieci kanalizacyjne, 1 osoba posiadająca uprawnienie do nadzorowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanych, 1 osoba posiadająca uprawnienia do nadzorowania robót elektrycznych. Inspektorzy poszczególnych branż powinni posiadać co najmniej dwu letni okres posiadania uprawnień.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w pkt. VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
inf_osw:
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) zał. nr 2.
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.Wykaz, zawierający imię i nazwisko osób którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował a które będą sprawować: funkcję inspektora nadzoru w zakresie branży sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej, wraz z uprawnieniami do nadzorowania robót budowlanych i zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego, potwierdzające przynależność tych osób do Izby
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.piszczac.netbip.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy 21-530 Piszczac ul. Włodawska 8 pokój 9
Data składania wniosków, ofert: 15/10/2009
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy 21-530 Piszczac ul. Włodawska 8 pokój 9
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Zamówienie dotyczy części projektu pn. Zintegrowany system wodno - kanalizacyjny w gminie Piszczac który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, kategoria I Gospodarka wodno - ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Podobne przetargi
441192 / 2009-12-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Piszczac - Piszczac (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Piszczac
20403 / 2014-01-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Rossosz - Rossosz (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie funkcji MENAGERA PROJEKTU w ramach przedsięwzięciu pod nazwą Poprawa dostępności obszaru turystycznego Dolina Zielawy oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy
125413 / 2010-05-17 - Inny: SamorzÄ…dowa instytucja kultury
Muzeum Wsi Lubelskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla inwestycji pod nazwą Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz sprawowanie nadzoru inżynierskiego nad Projektem.
69231 / 2010-03-30 - Inny: SamorzÄ…dowa instytucja kultury
Muzeum Wsi Lubelskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla inwestycji pod nazwą Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz sprawowanie nadzoru inżynierskiego nad Projektem.
116500 / 2014-04-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji robót budowlanych, polegających na przebudowie i remoncie budynku dawnego internatu na cele szkoleniowo-biurowe Prokuratury Okręgowej w Zamościu wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczym, energetycznym za licznikowym, oraz budowie budynku gospodarczo- garażowego, ogrodzenia i parkingu, przebudowie zjazdu publicznego i chodnika przy ul. Orlej 2 w Zamościu
25266 / 2009-02-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Terespol - Terespol (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Południe, Centrum, Za torami-etap II w Terespolu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
70786 / 2014-03-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji robót budowlanych, polegających na przebudowie i remoncie budynku dawnego internatu na cele szkoleniowo-biurowe Prokuratury Okręgowej w Zamościu wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczym, energetycznym za licznikowym, oraz budowie budynku gospodarczo- garażowego, ogrodzenia i parkingu, przebudowie zjazdu publicznego i chodnika przy ul. Orlej 2 w Zamościu
157946 / 2009-05-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Zamość - Zamość (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (zamiennie zwanego Inżynierem Kontraktu) nad realizacją Projektu nr PL0423 Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
197196 / 2009-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Zamość - Zamość (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (zamiennie zwanego Inżynierem Kontraktu) nad realizacją Projektu nr PL0423 Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
355473 / 2008-12-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Zamość - Zamość (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie funkcji Menedżera Projektu (zamiennie zwanego Inżynierem Kontraktu) nad realizacją zadania Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
84360 / 2014-03-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji robót budowlanych, polegających na przebudowie i remoncie budynku dawnego internatu na cele szkoleniowo-biurowe Prokuratury Okręgowej w Zamościu wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczym, energetycznym za licznikowym, oraz budowie budynku gospodarczo- garażowego, ogrodzenia i parkingu, przebudowie zjazdu publicznego i chodnika przy ul. Orlej 2 w Zamościu
57806 / 2014-02-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Usługa nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą:Przebudowa i remont budynku dawnego internatu na cele szkoleniowo-biurowe Prokuratury Okręgowej w Zamościu ,wraz z przyłączami :wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczym, energetycznym za licznikowym,oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego, ogrodzenia i parkingu, przebudowa zjazdu publicznego i chodnika.
13383 / 2009-01-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Zamość - Zamość (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie funkcji Menadżera Projektu zamiennie zwanego inżynierem kontraktu nad realizacją zadania Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
119128 / 2009-04-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Terespol - Terespol (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Południe, Centrum, Za torami - etap II w Terespolu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
60373 / 2014-03-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Rossosz - Rossosz (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Pełnienie funkcji MENAGERA PROJEKTU w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Poprawa dostępności obszaru turystycznego Dolina Zielawy oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy
46434 / 2009-03-02 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Wisznice - Wisznice (lubelskie)
CPV: 715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)
Zarządzanie Projektem (pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu) Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Wisznice oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wisznice