195641 / 2012-09-11 - Administracja samorządowa / Gmina Więcbork (Więcbork)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-07-26 pod pozycją 271762. Zobacz ogłoszenie 271762 / 2012-07-26 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 195641

Data publikacji: 2012-09-11

Nazwa: Gmina Więcbork

Ulica: ul. Mickiewicza 22

Numer domu: 22

Miejscowość: Więcbork

Kod pocztowy: 89-410

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 052 3897 207

Numer faxu: 052 3897 212

Regon: 09235096100000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 271762

Data wydania biuletynu: 2012-07-26

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 271762

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na budowie drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na budowie drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku. Inspektor Nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:
1) Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę oraz warunkami terenowymi,
2) Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
3) Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
4) Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego;
5) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników w tym:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót);
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy);
6) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
7) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie;
8) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;
9) Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;
10) Uczestnictwo w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);
11) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad - potwierdzonych protokołem;
12) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o warunkach BHP i zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenie dla użytkowników oraz mieszkańców;
13) informowanie Zamawiającego o:
- konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
- terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających;
- problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
14) Uczestniczenie w odbiorze końcowym robót;
15) Zawieszenie prowadzenia robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

Dokumentacja techniczna dot. budowy drogi gminnej dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, I piętro, pok. nr 13.

Opis inwestycji, nad którą pełniony będzie nadzór inwestorski:
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach inwestycji w całości obejmującej Budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku. Inwestycja prowadzona będzie na podstawie pozwolenia na budowę Nr AB.7351 - 6-20/09 z dnia 25 czerwca 2009 r., wydanego przez Starostę Sępoleńskiego.
Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zdania zrealizowanego częściowo w roku 2011, tj. wybudowano kanalizację deszczową.
Przedmiotowe zadanie obejmuje roboty budowlane na odcinkach ulic:
1. ul. Kazimierza Wielkiego od km 0 + 000.00 do km 0 +310,00
a) jezdnia ulicy o szer. 6,0m wykonana z betonowej kostki brukowej szarej grubości 8,0cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3,0cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 20,0cm po zagęszczeniu;
b) obustronny chodnik o szer. 1,5m jeśli odsunięty od jezdni lub szer. 2,00m przy krawężniku wykonany z kostki brukowej szarej gr. 6,0cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4,0cm, warstwie odsączającej z piasku gr. 15,0cm po zagęszczeniu;
c) skrzyżowania ulicy z lokalnymi ulicami (ul. Przemysława II, ul. W. Łokietka, B. Krzywoustego) - wyniesione, wykonane z betonowej kostki brukowej czerwonej grubości 8,00cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3,0cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 20,0cm po zagęszczeniu oraz dodatkowa strefa przejścia z jednej wysokości na drugą - zamiana podbudowy z tłuczniowej na betonową z betonu C12/15 gr. 20,0cm;
d) wyniesione przejście dla pieszych - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8,0cm na podsypce cementowo - pisakowej gr. 3,0cm, podbudowie betonowej z betonu C12/15 gr. 20,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku grubości 30,0cm po zagęszczeniu.
e) zjazdy do posesji w obrębie pasa ulicznego - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grafitowej grubości 8,0cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0cm, podbudowie
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 15,0cm po zagęszczeniu
2. ul. Bolesława Chrobrego od km 0 + 000.00 do km 0 +310,00
a) ciąg pieszo - jezdny o szer. 5,0m wykonany z betonowej kostki brukowej szarej grubości 8,0cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3,0cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 20,0cm po zagęszczeniu;
b) skrzyżowanie ulicy z lokalną ulicą (W. Łokietka) - wyniesione, wykonane z betonowej kostki brukowej czerwonej grubości 8,00cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3,0cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 20,0cm po zagęszczeniu oraz dodatkowa strefa przejścia z jednej wysokości na drugą - zamiana podbudowy z tłuczniowej na betonową z betonu C12/15 gr. 20,0cm;
c) obustronny chodnik przy skrzyżowaniu z ulicą lokalną o szer. 1,5m oddzielony pasem zieleni, wykonany z kostki brukowej szarej gr. 6,0cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4,0cm, warstwie odsączającej z piasku gr. 15,0cm po zagęszczeniu;
d) próg zwalniający - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8,0cm na podsypce cementowo - pisakowej gr. 3,0cm, podbudowie betonowej z betonu C12/15 gr. 20,0 cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku grubości 30,0cm po zagęszczeniu;
e) zatoka parkingowa - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8,0cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,00cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 20,00cm po zagęszczeniu;
f) zjazdy do posesji w obrębie pasa ulicznego - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8,0cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15,00cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 15,00cm po zagęszczeniu.
3. ciąg pieszy - łącznik schodowy długości 42,00m z balustradą obustronną - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6,0cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0cm lub 4,0cm w zależności jaki ciąg schodów budujemy, podbudowie z chudego betonu o RM =9,0Mpa o ca 40,0cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15,0cm.
Poręcz - z rury fi 51/2,9mm (w skład wchodzi pochwyt, przeciąg i słupki).

Pozostałe elementy zagospodarowania ciągu ulicy:
- krawężniki betonowe 100x30x15,
- obrzeża betonowe 100x25x8,
- pasy zieleni urządzonej,
- elementy obce do regulacji,
- montaż rur osłonowych dwudzielnych dla kabli telekomunikacyjnych,
- oznakowanie pionowe oraz słupki i poręcze ochronne,
- wycinka drzew,
- rozbiórka istniejącej podbudowy z tłucznia wapiennego itp.

Roboty drogowe będą prowadzone w pasie dróg gminnych. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca winien opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu zaopiniowany przez Powiatową Policję w Sępólnie Kraj. i Starostę Sępoleńskiego. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Projekt pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 1: Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1: Infrastruktura drogowa.

Nazwa wykonawcy:
AMM-DROGI
Projektowanie i nadzór
Andrzej Marchlewicz

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Farna 2

Miejscowość: Sępólno Kraj.

Kod pocztowy: 89-400

ID województwa: 1

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Data udzielenie zamówienia: 10/09/2012

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 2

Szacunkowa wartość zamówienia: 16917,48

Cena wybranej oferty: 6150,00

Cena minimalna: 6150,00

Cena maksymalna: 15190,50

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi