81688 / 2011-04-18 - / Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp.z o.o. (Białystok)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-04-05 pod pozycją 65766. Zobacz ogłoszenie 65766 / 2011-04-05 - Inny: peÅ‚nomocnik zamawiajÄ…cego z administracji samorzÄ…dowej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 81688

Data publikacji: 2011-04-18

Nazwa: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp.z o.o.

Ulica: ul. Św. Rocha 5 lok. 202

Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15-879

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 85 7445498

Numer faxu: 85 7445498

Regon: 05050685850000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 65766

Data wydania biuletynu: 2011-04-05

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: II.1.3.

Przed wprowadzeniem zmainy:
Zaprojektowanie i wykonanie hali sportowej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce. Kubatura hali: około 11 400 m3. Konstrukcja hali: dźwigary dachowe o konstrukcji stalowej łukowej lub z drewna klejonego. Wymagana przebudowa m. in. sieci ciepłowniczej, przyłącza wodociagowego, instalacji telekomunikacyjnej..

Po wprowadzeniu zmiany:
Zaprojektowanie i wykonanie hali sportowej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce. Kubatura hali: około 11 400 m3. Konstrukcja hali: dźwigary dachowe o konstrukcji stalowej łukowej lub z drewna klejonego. Dopuszcza sie inny typ dźwigara zgodnie z p. IV.1 programu funkcjonalno - użytkowego. Wymagana przebudowa m. in. sieci ciepłowniczej, przyłącza wodociagowego, instalacji telekomunikacyjnej..

Miejsce składania: IV.3

Przed wprowadzeniem zmainy:
Możliwości zmiany treści umowy oraz warunki wprowadzenia takiej zmiany. 1. Strona Umowy wnosząca o dokonanie zmiany treści umowy składa drugiej stronie pisemny wniosek o ww. zmianę treści wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności wprowadzenia przedmiotowej zmiany. 2. Strony Umowy w terminie do 7 dni ustalają wspólne stanowisko wobec proponowanej zmiany treści umowy. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin zajęcia stanowiska przez strony może być przedłużony do 14 dni. 3. Pisemny aneks o treści ustalonej przez strony Umowy sporządza strona umowy, która wnosiła o zmianę jej treści. 4. Podczas wykonywania Umowy Wykonawca może dokonać zmiany na stanowiskach projektantów i / lub kierownika budowy i / lub na stanowiskach kierowników poszczególnych rodzajów robót, jednak wyłącznie pod następującymi warunkami: a. osoba podejmująca obowiązki projektanta / kierownika musi spełnić te same warunki, które były opisane w ogłoszeniu o zamówieniu (staż pracy, doświadczenie zawodowe, uprawnienia itd.) i które spełniał dotychczasowy projektant / kierownik; b. spełnienie warunków zostanie udokumentowane przez Wykonawcę w sposób określony w ogłoszeniu o zamówieniu; c. niezwłocznie po ww. udokumentowaniu zostanie zawarty stosowny pisemny aneks, obowiązujący nie wcześniej, niż od dnia podpisania. 5. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zasady rozliczania tych robót znajdują się w poniższym ust. 6. 6. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy sposób obliczenia kwoty, która będzie potrącona wykonawcy, będzie następujący: a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo -finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy, b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Pełnomocnika i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń przedstawionych w szczegółowym kosztorysie inwestorskim pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, w szczególności, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych wyrobów budowlanych i urządzeń przedstawionych w szczegółowym kosztorysie inwestorskim, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych wyrobów lub urządzeń. 9. Zmiany, o których mowa w ust. 7, 8, 9 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 10. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy. 11. Jeżeli dojdzie do przerwania robót, o którym mowa w załączniku nr 3 do siwz, wówczas przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie nie będzie większe, niż ilość dni przerwy w wykonywaniu robót. 12. Możliwość przedłużenia wykonania zamówienia w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy. O konieczności wykonania ww. zamówień strona Umowy niezwłocznie zawiadamia pisemnie druga stronę, określając zakres tych robót oraz wykazując spełnienie wszystkich przesłanek udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe, wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia nie może być dłuższe, niż czas wykonania robót dodatkowych, określony w umowie zawartej w wyniku negocjacji zamawiającego z wykonawcą ( art. 66 ustawy). 13. Termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, e) zmiany kwoty środków finansowych, przeznaczonych na wykonanie przedmiotowego zamówienia, dokonanej przez uprawniony organ, z której wynika konieczność zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego. 14. Opóźnienia, o których mowa w ust. 13 pkt. a, b, c, d, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inwestora zastępczego i zaakceptowane przez zamawiającego. 15. W przedstawionych w ust. 13 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Po wprowadzeniu zmiany:
Możliwości zmiany treści umowy oraz warunki wprowadzenia takiej zmiany. 1. Strona Umowy wnosząca o dokonanie zmiany treści umowy składa drugiej stronie pisemny wniosek o ww. zmianę treści wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności wprowadzenia przedmiotowej zmiany. 2. Strony Umowy w terminie do 7 dni ustalają wspólne stanowisko wobec proponowanej zmiany treści umowy. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin zajęcia stanowiska przez strony może być przedłużony do 14 dni. 3. Pisemny aneks o treści ustalonej przez strony Umowy sporządza strona umowy, która wnosiła o zmianę jej treści. 4. Podczas wykonywania Umowy Wykonawca może dokonać zmiany na stanowiskach projektantów i / lub kierownika budowy i / lub na stanowiskach kierowników poszczególnych rodzajów robót, jednak wyłącznie pod następującymi warunkami: a. osoba podejmująca obowiązki projektanta / kierownika musi spełnić te same warunki, które były opisane w ogłoszeniu o zamówieniu (staż pracy, doświadczenie zawodowe, uprawnienia itd.) i które spełniał dotychczasowy projektant / kierownik; b. spełnienie warunków zostanie udokumentowane przez Wykonawcę w sposób określony w ogłoszeniu o zamówieniu; c. niezwłocznie po ww. udokumentowaniu zostanie zawarty stosowny pisemny aneks, obowiązujący nie wcześniej, niż od dnia podpisania. 5. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zasady rozliczania tych robót znajdują się w poniższym ust. 6. 6. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy sposób obliczenia kwoty, która będzie potrącona wykonawcy, będzie następujący: a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo -finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy, b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Pełnomocnika i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń przedstawionych w szczegółowym kosztorysie inwestorskim pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, w szczególności, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych wyrobów budowlanych i urządzeń przedstawionych w szczegółowym kosztorysie inwestorskim, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych wyrobów lub urządzeń. 9. Zmiany, o których mowa w ust. 7, 8, 9 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 10. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy. 11. Jeżeli dojdzie do przerwania robót, o którym mowa w załączniku nr 3 do siwz, wówczas przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie nie będzie większe, niż ilość dni przerwy w wykonywaniu robót. 12. Możliwość przedłużenia wykonania zamówienia w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy. O konieczności wykonania ww. zamówień strona Umowy niezwłocznie zawiadamia pisemnie druga stronę, określając zakres tych robót oraz wykazując spełnienie wszystkich przesłanek udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe, wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia nie może być dłuższe, niż czas wykonania robót dodatkowych, określony w umowie zawartej w wyniku negocjacji zamawiającego z wykonawcą ( art. 66 ustawy). 13. Termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, e) zmiany kwoty środków finansowych, przeznaczonych na wykonanie przedmiotowego zamówienia, dokonanej przez uprawniony organ, z której wynika konieczność zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego. 14. Opóźnienia, o których mowa w ust. 13 pkt. a, b, c, d, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inwestora zastępczego i zaakceptowane przez zamawiającego. 15. W przedstawionych w ust. 13 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 16. Dopuszcza się przedłużenie terminów w przypadku zmiany parametrów budynku, wynikajacych z braku mozliwosci uzyskania pozwolenia na budowe z przyczyn nieleżących po stronie projektanta, a wynikajacych z uwarunkowań lokalizacyjnych i programu budynku.

Miejsce składania: IV.4.4

Przed wprowadzeniem zmainy:
21.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o. ul. Św. Rocha 5 lok. 202 15-879 Białystok.

Po wprowadzeniu zmiany:
28.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o. ul. Św. Rocha 5 lok. 202 15-879 Białystok.

Podobne przetargi