255556 / 2009-07-28 - Administracja rządowa terenowa / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Gdańsk)

Oryginalny tusz C4847A Purpurowy marki Hewlett Packard

Cena: 856.08 PLN

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Michałowie

Opis zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Michałowie.
Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi oraz sprawowanie funkcji inspektora w branży elektrycznej.
Do podstawowych zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należą czynności określone w art.25
i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 ze zm.),
w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego (inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych
i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie
i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
4) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych,
5) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania,
6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądania dziennika budowy oraz potwierdzenia pobytu poprzez dokonanie stosownego zapisu,
7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
8) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru i wpisem do dziennika budowy,
9) branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania,
10) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonywanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem inwestora o zaistniałym fakcie,
11) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
12) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez inwestora niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich własnej oceny jakościowo- ilościowo- kosztowej wraz z jej uzasadnieniem,
13) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiąganych efektów rzeczowych i finansowych,
14) sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Norweskim Mechanizmem Finansowym,
15) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia z inspektorem robót elektrycznych.
Wartość łączna przedmiotu zamówienia powyżej 14 tys. euro.
Informacja dodatkowa: umowa może ulec zmianie w formie pisemnego aneksu w granicach wynikających
z ustawy Pzp, w tym w przypadku:
1) konieczności zmiany terminu realizacji umowy:
a) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy polegających na wystąpieniu niekorzystnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dotrzymanie terminu, np. zalodzenie rzeki jako jedynej drogi transportowej dla urządzeń wielkogabarytowych,
b) z uwagi na opóźnienie, spowodowane przedłużającymi się procedurami, prowadzącymi do uzyskania od dystrybutora sieci uzgodnień wymaganych do oddania do użytku inwestycji, niezależnych od Stron niniejszej umowy.

2) konieczności zmiany zapisów umowy będących konsekwencją zmiany stanu prawnego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 255556

Data publikacji: 2009-07-28

Nazwa: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ulica: ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

Numer domu: 9/19

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-804

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 058 326 18 88, 3261877

Numer faxu: (058) 326 18 89

Adres strony internetowej: www.rzgw.gda.pl

Regon: 19053664100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Michałowie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Michałowie.
Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi oraz sprawowanie funkcji inspektora w branży elektrycznej.
Do podstawowych zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należą czynności określone w art.25
i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 ze zm.),
w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego (inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych
i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie
i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
4) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych,
5) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania,
6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądania dziennika budowy oraz potwierdzenia pobytu poprzez dokonanie stosownego zapisu,
7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
8) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru i wpisem do dziennika budowy,
9) branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania,
10) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonywanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem inwestora o zaistniałym fakcie,
11) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
12) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez inwestora niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich własnej oceny jakościowo- ilościowo- kosztowej wraz z jej uzasadnieniem,
13) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiąganych efektów rzeczowych i finansowych,
14) sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Norweskim Mechanizmem Finansowym,
15) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia z inspektorem robót elektrycznych.
Wartość łączna przedmiotu zamówienia powyżej 14 tys. euro.
Informacja dodatkowa: umowa może ulec zmianie w formie pisemnego aneksu w granicach wynikających
z ustawy Pzp, w tym w przypadku:
1) konieczności zmiany terminu realizacji umowy:
a) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy polegających na wystąpieniu niekorzystnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dotrzymanie terminu, np. zalodzenie rzeki jako jedynej drogi transportowej dla urządzeń wielkogabarytowych,
b) z uwagi na opóźnienie, spowodowane przedłużającymi się procedurami, prowadzącymi do uzyskania od dystrybutora sieci uzgodnień wymaganych do oddania do użytku inwestycji, niezależnych od Stron niniejszej umowy.

2) konieczności zmiany zapisów umowy będących konsekwencją zmiany stanu prawnego.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 28/02/2011

opis_war:
Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania niniejszego zamówienia;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

1) W zakresie warunków wskazanych w ust. 1 pkt. 1) i 4) wymaga się, aby Wykonawca wykazał, iż posiada uprawnienie do wykonywania działalności oraz, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ocena spełnienia wyżej wskazanych warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt. 1) oraz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do IDW.

2) W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt. 2) wymaga się, aby wykonawca wykazał, iż dysponuje lub zostanie mu udostępniony:
a) inspektor nadzoru robót budowlanych- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub decyzję potwierdzającą odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jednocześnie posiadający doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową lub nadzorze nad inwestycją - budowle hydrotechniczne;

b) inspektor nadzoru ds. elektrycznych- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub decyzję potwierdzającą odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz uprawnienia SEP na stanowisku dozoru (D) grupy 1 z warunkiem dotyczącym urządzeń, instalacji elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV w zakresie wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, który brał udział w rozruchu obiektów hydrotechnicznych, np. elektrowni wodnych, siłowni lub pompowni.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust.1 pkt. 2) i 3) oraz oświadczenia, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do IDW.

3) W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt. 3) Wykonawca musi wykazać że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt. 4) oraz oświadczenia, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do IDW.

inf_osw:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda niżej wskazanych dokumentów:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) a) Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wzór formularza wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do IDW);
b) Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt a) Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował;
3) Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z potwierdzeniem, że są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), oraz uprawnienia SEP (dla inspektora nadzoru ds. elektrycznych).
4) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
5) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór formularza oświadczenia o spełnieniu warunków stanowi załącznik nr 2 do IDW).
Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 1 pkt 1),
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5). Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Warunki określone w ust. 1 pkt-y 2), 3), 4) zostaną uznane przez Zamawiającego za
spełnione, jeżeli Wykonawcy występujący wspólnie będą spełniać je łącznie.
5) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dopuszcza złożenie
Oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 przez pełnomocnika konsorcjum,
występującego w imieniu wszystkich jego uczestników.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:
3.1. w ust. 1 pkt. 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.2 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa ust. 3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Terminy wystawienia oświadczeń stosuje się odpowiednio do wskazanych powyżej.

4. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń , wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.rzgw.gda.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

Data składania wniosków, ofert: 10/08/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Informacje dodatkowe:
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu nr PL0145 pn. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę Małej Elektrowni Wodnej w Michałowie współfinansowanego
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Podobne przetargi