169093 / 2011-06-17 - Inny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej / Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (Kielce)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Odbudowa zniszczonej przez powódź przepompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w m. Rybitwy, gm. Połaniec

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Odbudowa zniszczonej przez powódź przepompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w msc. Rybitwy, gm. Połaniec., wykonywanej zgodnie z opracowaną przez Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa BIPROMEL, ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, dokumentacją projektową obejmującą:
- Projekt odbudowy zbiornika wyrównawczego, placu manewrowego i kanału odpływowego zawierający: opis techniczny wraz z częścią rysunkową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót
- Projekt odbudowy wlotu do pompowni zawierający: opis techniczny wraz z częścią rysunkowa, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, - Projekt odbudowy pompowni - część elektryczna zawierający projekt zasilania elektroenergetycznego przepompowni, projekt instalacji i urządzeń elektrycznych przepompowni, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjno - budowlanymi (w zakresie melioracji wodnych) i elektrycznymi.
Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zabudowanych
oraz użytków rolnych z części obszaru miejscowości Rybitwy, Ruszcza i Łubnice poprzez wykonanie odbudowy zniszczonej w trakcie powodzi w maju 2010r. przepompowni. Opis inwestycji oraz szczegółowy zakres rzeczowy robót związanych z jej realizacją przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnionych na stronie internetowej www.szmiuw.kielce.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski:- przebudowa żelbetowej konstrukcji wlotu, - wykonanie nowej stalowej ścianki szczelnej lewego skrzydła wlotu, - wykonanie żelbetowych oczepów skrzydeł wlotów, - montaż przejść dławikowych przez ściany, montaże konstrukcji włazów, - wykonanie bloku oporowego pod rurociągi tłoczne,- montaż rurociągów i armatury,- zasypanie budowli do poziomu terenu i odbudowa nasypu ochronnego,- sprawdzenie i montaż pomp w istniejących szybach rurowych,- odbudowa zbiornika wyrównawczego przepompowni
- zagospodarowanie placu manewrowego i terenu wokół przepompowni,- odbudowa kanału odpływowego,- odbudowa instalacji elektrycznej. W zakres robót wchodzi również wykonanie podłączeń oraz dokonanie rozruchu urządzeń energetycznych.
Z dokumentacją techniczną w formie pisemnej można zapoznać się w ŚZMiUW w Kielcach, ul. Witosa 86 (II piętro, p. 212) w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00.
Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z Zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania.Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym.
b) Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy.
c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót dodatkowych wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane. d) Przygotowanie w trakcie realizacji robót projektów aneksów do umów o ewentualne roboty budowlane, zamienne lub dodatkowe, lub opiniowanie takich projektów przygotowanych przez Zamawiającego. e) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót. f) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą robót projektu podziału zadania na elementy do fakturowania i odbioru.
g) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora. h) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót. i) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy schematu organizacyjnego zespołu Wykonawcy wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu, wraz ze wskazaniem koordynatora zespołu nadzoru. j) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycja. k) Nadzorowanie budowy a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji inwestycji, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, kontrola jakości materiałów do stosowania przy wykonywaniu ścianki szczelnej stalowej (kontrola w trakcie wykonywania przegrody, a także po wykonaniu przegrody, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót), w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (inspektor nadzoru pełniący funkcje koordynatora zespołu nadzoru - obecność codzienna; pozostały inspektor - w częstotliwości zależnej od rodzaju wykonywanych robót); Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru; Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy. Poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywać zapisu w dzienniku budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru. l) Bieżąca kontrola - sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktur wykonawcy. Każdorazowe sprawdzanie obmiarów stanowiących podstawę rozliczeń - sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, m) Dokonywanie odbiorów częściowych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz udział w odbiorze końcowym zadania, a także nadzór nad usunięciem stwierdzonych usterek i niedoróbek. n) Wyrywkowa kontrola stopnia zagęszczenia gruntu., o) Wykonywanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych. p) Udział w przeglądach gwarancyjnych. q) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów. r) Przekazywanie na bieżąco Inwestorowi informacji z rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji zadania. s) Współdziałanie z Wykonawcą robót i zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 169093

Data publikacji: 2011-06-17

Nazwa:
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Ulica: ul. Witosa 86

Numer domu: 86

Miejscowość: Kielce

Kod pocztowy: 25-561

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3340105 wew. 209, 309

Numer faxu: 041 3340105 wew. 409

Adres strony internetowej: www.szmiuw.kielce.com.pl

Regon: 00368886031300

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Inny rodzaj zamawiającego:
wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Odbudowa zniszczonej przez powódź przepompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w m. Rybitwy, gm. Połaniec

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Odbudowa zniszczonej przez powódź przepompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w msc. Rybitwy, gm. Połaniec., wykonywanej zgodnie z opracowaną przez Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa BIPROMEL, ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, dokumentacją projektową obejmującą:
- Projekt odbudowy zbiornika wyrównawczego, placu manewrowego i kanału odpływowego zawierający: opis techniczny wraz z częścią rysunkową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót
- Projekt odbudowy wlotu do pompowni zawierający: opis techniczny wraz z częścią rysunkowa, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, - Projekt odbudowy pompowni - część elektryczna zawierający projekt zasilania elektroenergetycznego przepompowni, projekt instalacji i urządzeń elektrycznych przepompowni, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjno - budowlanymi (w zakresie melioracji wodnych) i elektrycznymi.
Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zabudowanych
oraz użytków rolnych z części obszaru miejscowości Rybitwy, Ruszcza i Łubnice poprzez wykonanie odbudowy zniszczonej w trakcie powodzi w maju 2010r. przepompowni. Opis inwestycji oraz szczegółowy zakres rzeczowy robót związanych z jej realizacją przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnionych na stronie internetowej www.szmiuw.kielce.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski:- przebudowa żelbetowej konstrukcji wlotu, - wykonanie nowej stalowej ścianki szczelnej lewego skrzydła wlotu, - wykonanie żelbetowych oczepów skrzydeł wlotów, - montaż przejść dławikowych przez ściany, montaże konstrukcji włazów, - wykonanie bloku oporowego pod rurociągi tłoczne,- montaż rurociągów i armatury,- zasypanie budowli do poziomu terenu i odbudowa nasypu ochronnego,- sprawdzenie i montaż pomp w istniejących szybach rurowych,- odbudowa zbiornika wyrównawczego przepompowni
- zagospodarowanie placu manewrowego i terenu wokół przepompowni,- odbudowa kanału odpływowego,- odbudowa instalacji elektrycznej. W zakres robót wchodzi również wykonanie podłączeń oraz dokonanie rozruchu urządzeń energetycznych.
Z dokumentacją techniczną w formie pisemnej można zapoznać się w ŚZMiUW w Kielcach, ul. Witosa 86 (II piętro, p. 212) w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00.
Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z Zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania.Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym.
b) Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy.
c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót dodatkowych wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane. d) Przygotowanie w trakcie realizacji robót projektów aneksów do umów o ewentualne roboty budowlane, zamienne lub dodatkowe, lub opiniowanie takich projektów przygotowanych przez Zamawiającego. e) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót. f) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą robót projektu podziału zadania na elementy do fakturowania i odbioru.
g) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora. h) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót. i) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy schematu organizacyjnego zespołu Wykonawcy wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu, wraz ze wskazaniem koordynatora zespołu nadzoru. j) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycja. k) Nadzorowanie budowy a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji inwestycji, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, kontrola jakości materiałów do stosowania przy wykonywaniu ścianki szczelnej stalowej (kontrola w trakcie wykonywania przegrody, a także po wykonaniu przegrody, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót), w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (inspektor nadzoru pełniący funkcje koordynatora zespołu nadzoru - obecność codzienna; pozostały inspektor - w częstotliwości zależnej od rodzaju wykonywanych robót); Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru; Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy. Poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywać zapisu w dzienniku budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru. l) Bieżąca kontrola - sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktur wykonawcy. Każdorazowe sprawdzanie obmiarów stanowiących podstawę rozliczeń - sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, m) Dokonywanie odbiorów częściowych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz udział w odbiorze końcowym zadania, a także nadzór nad usunięciem stwierdzonych usterek i niedoróbek. n) Wyrywkowa kontrola stopnia zagęszczenia gruntu., o) Wykonywanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych. p) Udział w przeglądach gwarancyjnych. q) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów. r) Przekazywanie na bieżąco Inwestorowi informacji z rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji zadania. s) Współdziałanie z Wykonawcą robót i zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/12/2011

Informacja na temat wadium: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc zł 00/100)

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
1.Wyonania w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług nadzoru nad inwestycjami budowlanymi polegającymi na wykonaniu robót melioracyjnych lub hydrotechnicznych (minimum 2 kontraktów w ramach których wykonano roboty budowlane o wartości co najmniej 1,0 mln zł każda).Przynajmniej jedna z wykonanych usług nadzoru inwestorskiego musi dotyczyć nadzorowania robót budowlanych w zakresie wykonywania przepompowni wodnych.Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć poniższe dokumenty: 2. sporządzony przez Wykonawcę wykaz nadzorów inwestorskich w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i posiadania doświadczenia we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W wykazie tym należy potwierdzić spełnienie warunków określonych w pkt.1 W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić, dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może być spełniony łącznie. Wymagana forma dokumentów oryginał.3. dokumenty potwierdzające, że nadzory przedstawione w wykazie zrealizowanych zadań zostały wykonane należycie, np. referencje. Wymagana forma dokumentów oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika,

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1. Wykonawca winien dysponować Inspektorem nadzoru koordynującym, posiadającym uprawnienia w specjalności odpowiedniej do nadzorowania robót budowlano - montażowych w zakresie melioracji wodnych lub budowli hydrotechnicznych. Osoba przewidziana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru (koordynującego) winna posiadać doświadczenie w nadzorowaniu minimum jednej budowy polegającej na wykonaniu robót melioracyjnych lub hydrotechnicznych oraz Inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia w specjalności odpowiedniej do nadzorowania robót elektrycznych. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy złożyć poniższe dokumenty: 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniający wymagania określone w pkt. 1 we wzorze stanowiącym załączniki nr 3 do SIWZ wraz z informacją o sposobie dysponowania tymi osobami. W wykazie należy udokumentować kwalifikacje zawodowe, w stosunku do osób, wymienionych w pkt. 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić, dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może być spełniony łącznie. Wymagana forma dokumentu - oryginał. Do wykazu należy złączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia wymagane prawem - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
1. Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100 000 zł. 2. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
300 000 zł. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy złożyć poniższe dokumenty:3. warunek w zakresie pkt.1 - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić, dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może być spełniony łącznie. Wymagana forma dokumentów oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika. Informacja winna potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt.1,
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w powyższych punktach, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych art.26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji o której mowa w wyżej, dotyczącej tych podmiotów. 4.warunek w zakresie pkt.2 - opłacona polisa a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić, dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może być spełniony łącznie. Wymagana forma dokumentów oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika. Przedłożony dokument winien potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt.2__5. Stosownie do art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić w/w dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1.Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ Wymagana forma dokumentu - oryginał .2. Pełnomocnictwo - jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy - nie dotyczy pełnomocnictwa w zakresie oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wymagana forma dokumentu oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie. 3. Pełnomocnictwo w przypadku oferty Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdz. IX SIWZ. Forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy:
- w uzasadnionych przypadkach, jeśli terminowe wykonanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski nie jest możliwe z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy dopuszcza się ewentualnie możliwość ustalenia w formie aneksu nowego terminu wykonania umowy na nadzór inwestorski po uprzednim ustaleniu nowego terminu realizacji robót budowlanych.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.szmiuw.kielce.com.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, pok. 209

Data składania wniosków, ofert: 27/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, pok. 217 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi