176421 / 2013-09-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Koninie (Konin)

Zgodny z tonerem CLP-Y350A Żółty marki Cartridge Web

Cena: 73.80 PLN

Remont parkingu, kanalizacji deszczowej oraz ogrodzenia na terenie przyległym do budynków Wydziałów Zamiejscowych w Słupcy.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: Remont parkingu, kanalizacji deszczowej oraz ogrodzenia na terenie przyległym do budynków Wydziałów Zamiejscowych w Słupcy zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 2 oraz ul. Traugutta 4, zgodnie z:
a) Projektem wykonawczym - zał. nr 1 do SIWZ,
b) Projektem przyłącza - zał. nr 2 do SIWZ,
c) Pozwoleniem na budowę - zał. nr 3 do SIWZ,
d) Przedmiarem robót - zał. nr 4 do SIWZ
e) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 5 do SIWZ
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 3 lat gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru ostatecznego.
Wszystkie prace prowadzone będą zgodnie z wytycznymi do Harmonogramu prac (załącznik nr 12 do SIWZ), który zostanie przygotowany i przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji po podpisaniu umowy.
3. Uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji administracyjnych związanych z zajęciem pasa jezdni dla celów realizacji przedmiotu przyszłej umowy w ramach niniejszego postępowania leży po stronie Wykonawcy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 176421

Data publikacji: 2013-09-03

Nazwa: Sąd Rejonowy w Koninie

Ulica: ul. Fryderyka Chopina 28

Numer domu: 28

Miejscowość: Konin

Kod pocztowy: 62-510

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 63 240 47 02

Numer faxu: 63 270 88 10

Adres strony internetowej: www.konin.sr.gov.pl

Regon: 00032396700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont parkingu, kanalizacji deszczowej oraz ogrodzenia na terenie przyległym do budynków Wydziałów Zamiejscowych w Słupcy.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są: Remont parkingu, kanalizacji deszczowej oraz ogrodzenia na terenie przyległym do budynków Wydziałów Zamiejscowych w Słupcy zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 2 oraz ul. Traugutta 4, zgodnie z:
a) Projektem wykonawczym - zał. nr 1 do SIWZ,
b) Projektem przyłącza - zał. nr 2 do SIWZ,
c) Pozwoleniem na budowę - zał. nr 3 do SIWZ,
d) Przedmiarem robót - zał. nr 4 do SIWZ
e) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 5 do SIWZ
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 3 lat gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru ostatecznego.
Wszystkie prace prowadzone będą zgodnie z wytycznymi do Harmonogramu prac (załącznik nr 12 do SIWZ), który zostanie przygotowany i przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji po podpisaniu umowy.
3. Uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji administracyjnych związanych z zajęciem pasa jezdni dla celów realizacji przedmiotu przyszłej umowy w ramach niniejszego postępowania leży po stronie Wykonawcy.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe. Zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego jeśli zajdzie taka konieczność.

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 50

Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
3.000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych),
2. Termin wniesienia wadium:
a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
- wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w miejscu wskazanym w pkt. VII.1 SIWZ , przed upływem na składanie ofert.
b) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty przy czym:
- wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy:
21 1130 1088 0001 3106 3490 0001
z dopiskiem - wadium - przetarg nieograniczony - Remont parkingu, kanalizacji deszczowej oraz ogrodzenia na terenie przyległym do budynków Wydziałów Zamiejscowych w Słupcy
- w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w miejscu wskazanym w pkt. VII.1 SIWZ przed upływem terminu składania ofert.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzech robót budowlanych w zakresie podobnym do przedmiotu niniejszego postępowania o minimalnej wartości 140 000,00 zł brutto każda oraz przedłożenie dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami o których mowa wyżej jest poświadczenie, w przypadku zamówienia na roboty budowlane - inny dokument - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wcześniej. Przez poświadczenie należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest wykonawca. Poświadczeniem będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejście w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. Nr 231) wykonawca, w miejsce poświadczeń o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226 poz. 1817).

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b) dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych,
Uwaga!:
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U.2006.83.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że:
a) posiada opłaconą polisę a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400 000 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji.
2. Zgodnie z literą art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w dozwolonym ustawowo zakresie. Zmiana treści umowy spowodowana być może działaniem siły wyższej, okolicznościami, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, oraz zdarzeniami, których w chwili sporządzania niniejszej specyfikacji nie dało się przewidzieć. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności terminu wykonania zamówienia.
3. Zmiana umowy może być spowodowana również zmianą obowiązującej stawki VAT. Wynagrodzenie wskazane w umowie wyrażone jest w wartości brutto, może ono ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT w czasie trwania umowy lecz nie więcej niż o kwotę podatku wynikającą ze zmiany obowiązującej stawki VAT.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian - zmiana wprowadzona aneksem do umowy:
a) zwiększenie liczby płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia - w zależności od kwot jakimi będzie dysponował Zamawiający zabezpieczonymi w budżecie - zmiany wprowadzone aneksem do umowy,
b) zmiana terminu realizacji umowy
- wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających mu realizację prac, przy czym warunki określone w wytycznych do harmonogramu prac nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokonanie przedłużenia terminu realizacji umowy przez Zamawiającego - zmiana wprowadzona aneksem do umowy,
- w przypadku błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesieniem przez niego poprawek lub zmian w projekcie.
- konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót.
- konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
- konieczność wykonania robót dodatkowych, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji.
c) dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania części przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Konsekwencją takiej zmiany może być również zmiana wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy w zależności od tego czy Zamawiający będzie dysponował środkami na ten cel. Podstawą wyliczeń będą ceny jednostkowe wynikające z kosztorysów ofertowych.
d) zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowlanego, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie wpisem do umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.konin.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Koninie, ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin - II piętro, pok. 3.21

Data składania wniosków, ofert: 18/09/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Koninie, ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin - II piętro, pok. 3.21

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Podobne przetargi