281916 / 2012-08-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Turku (Turek)
Budowa ogrodzenia i utwardzenie terenu przy budynku Sądu Rejonowego w Turku
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia i utwardzenie terenu przy budynku Sądu Rejonowego w Turku. Przewidziano utwardzenie terenu z wydzieleniem chodnika, placu manewrowego z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa przewidziano wykonanie ogrodzenia działki.1.1.Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót: 1.1.1.Wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż granicy północnej, południowej i wschodniej:1.1.2.Istniejące stare ogrodzenie należy rozebrać wraz z cokołem betonowym (30 cm poniżej poziomu terenu),1.1.3.Ogrodzenie nowe należy wykonać jako systemowe składające się z gotowych paneli przęsłowych ze słupkami, furtek i bram przesuwnych z tym samym wypełnieniem co przęsła. Całość elementów ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze RAL 6005 (zielony),1.1.4.Do bram przesuwnych należy dostarczyć 30 szt. zaprogramowanych pilotów 4 kanałowych do obsługi obu bram,1.1.5.Ogrodzenie można wykonywać po wyznaczeniu na działce nowego placu manewrowego i chodnika w celu właściwej lokalizacji furtki (w osi chodnika) i bram (w osi wjazdu). 1.2.Utwardzenie terenu:1.2.1.Przed budynkiem Sądu we wschodniej części działki przewidziano utwardzenie trenu z wydzieleniem chodnika o szerokości 2,0 m, placu manewrowego z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych (w tym 1 miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych). 1.2.2.Poziomem odniesienia są aktualne poziomy wjazdów oraz podestu wejściowego przed schodami. Chodnik wykonać ze spadkiem poprzecznym 1 % na tereny zielone. Poziom chodnika w części środkowej na rzędnej podestu wejściowego. Spadek podłużny wynikowo do poziomu terenów przyległych za furtkami. Plac wykonać ze spadkiem poprzecznym dwustronnym na tereny zielone. Podłużne spadki w zgodzie z rzędnymi przy wjazdach.1.2.3.Nawierzchnię przewidziano z kostki brukowej z obrzeżem betonowym oraz z chłonnej z kostki brukowej ekologicznej, 1.2.4.Tereny zielone wokół placu i chodnika do odtworzenia.1.3.Kod CPV - 45111291-4 , 45342000-6. 2.Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót. W razie stwierdzenia przez wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki, winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego.2.1.W związku z tym, że remont prowadzony będzie na czynnym obiekcie, wykonawca winien zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa.
2.2.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Sądu.2.3.Zamawiający wymaga aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 14-tej i w dni wolne od pracy Sądu.2.4.Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia. 2.5.Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.2.6.Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.2.7.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa opracowana dla przedmiotu zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.turek.sr.gov.pl oraz do wglądu - w Sądzie Rejonowym w Turku ul. Legionów Polskich 4 (pok. nr 32). Dokumentacja będzie udostępniana wykonawcom w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.3.Gwarancja. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia - 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 281916
Data publikacji: 2012-08-02
Nazwa: Sąd Rejonowy w Turku
Ulica: ul. Legionów Polskich 4
Numer domu: 4
Miejscowość: Turek
Kod pocztowy: 62-700
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 63 278 57 60
Numer faxu: 63 289 15 82
Adres strony internetowej: www.turek.sr.gov.pl
Regon: 00032415100000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ogrodzenia i utwardzenie terenu przy budynku Sądu Rejonowego w Turku
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia i utwardzenie terenu przy budynku Sądu Rejonowego w Turku. Przewidziano utwardzenie terenu z wydzieleniem chodnika, placu manewrowego z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa przewidziano wykonanie ogrodzenia działki.1.1.Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót: 1.1.1.Wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż granicy północnej, południowej i wschodniej:1.1.2.Istniejące stare ogrodzenie należy rozebrać wraz z cokołem betonowym (30 cm poniżej poziomu terenu),1.1.3.Ogrodzenie nowe należy wykonać jako systemowe składające się z gotowych paneli przęsłowych ze słupkami, furtek i bram przesuwnych z tym samym wypełnieniem co przęsła. Całość elementów ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze RAL 6005 (zielony),1.1.4.Do bram przesuwnych należy dostarczyć 30 szt. zaprogramowanych pilotów 4 kanałowych do obsługi obu bram,1.1.5.Ogrodzenie można wykonywać po wyznaczeniu na działce nowego placu manewrowego i chodnika w celu właściwej lokalizacji furtki (w osi chodnika) i bram (w osi wjazdu). 1.2.Utwardzenie terenu:1.2.1.Przed budynkiem Sądu we wschodniej części działki przewidziano utwardzenie trenu z wydzieleniem chodnika o szerokości 2,0 m, placu manewrowego z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych (w tym 1 miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych). 1.2.2.Poziomem odniesienia są aktualne poziomy wjazdów oraz podestu wejściowego przed schodami. Chodnik wykonać ze spadkiem poprzecznym 1 % na tereny zielone. Poziom chodnika w części środkowej na rzędnej podestu wejściowego. Spadek podłużny wynikowo do poziomu terenów przyległych za furtkami. Plac wykonać ze spadkiem poprzecznym dwustronnym na tereny zielone. Podłużne spadki w zgodzie z rzędnymi przy wjazdach.1.2.3.Nawierzchnię przewidziano z kostki brukowej z obrzeżem betonowym oraz z chłonnej z kostki brukowej ekologicznej, 1.2.4.Tereny zielone wokół placu i chodnika do odtworzenia.1.3.Kod CPV - 45111291-4 , 45342000-6. 2.Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót. W razie stwierdzenia przez wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki, winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego.2.1.W związku z tym, że remont prowadzony będzie na czynnym obiekcie, wykonawca winien zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa.
2.2.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Sądu.2.3.Zamawiający wymaga aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 14-tej i w dni wolne od pracy Sądu.2.4.Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia. 2.5.Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.2.6.Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.2.7.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa opracowana dla przedmiotu zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.turek.sr.gov.pl oraz do wglądu - w Sądzie Rejonowym w Turku ul. Legionów Polskich 4 (pok. nr 32). Dokumentacja będzie udostępniana wykonawcom w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.3.Gwarancja. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia - 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres w miesiącach: 2
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał minimum jedną robotę w zakresie ogrodzenia i ułożenia nawierzchni z kostki brukowej o wartości min. 100.000,00 zł brutto na czynnym obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie.
Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą 150.000,00 zł.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.turek.sr.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Turku, ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, Oddział Administracyjny, pok. 32.
Data składania wniosków, ofert: 17/08/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Turku, ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, pok. 32
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Zmiana umowy:
Terminy wykonania robót objętych postępowaniem mogą ulec zmianie jedynie w przypadku: - opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy, - wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji uniemożliwiającej dotrzymanie terminu umownego, - jeżeli warunki atmosferyczne ze względu na technologię prac powodują konieczność czasowego wstrzymania robót, - wstrzymania robót lub przerw w pracach albo innych przyczyn zależnych od Zamawiającego, -działania siły wyższej.
Kody CPV:
451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453420006 (Wznoszenie ogrodzeń)
Podobne przetargi
106527 / 2009-07-07 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
zagospodarowanie terenu podwórza przy Pl. Wolności 17 w Poznaniu, w zakresie nawierzchni utwardzonych (bez zieleni)
127665 / 2012-06-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego w Ostrowie Wielkopolskim
112754 / 2011-05-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Ostrowite - Ostrowite (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Zagospodarowanie placu przy świetlicy środowiskowej w Ostrowitem
356026 / 2014-10-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Zieleni Miejskiej - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Zagospodarowanie terenu dla parku w południowej części Starego Koryta Warty w Poznaniu - II etap
112222 / 2015-05-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
100646 / 2014-03-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto i Gmina Mikstat - Mikstat (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Budowa siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Mikstacie
412144 / 2011-12-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - Kalisz (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Modernizacja zewnętrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej - etap I
oraz montaż stacji dezynfekcji ścieków skażonych
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu
przy ul. Toruńskiej 7
119164 / 2012-04-16 - Inny: Zakład Budżetowy Gminy
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Kalisz (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Utwardzenie terenu posesji przy ul. Wrocławskiej 177-179 w Kaliszu
181297 / 2012-08-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego w Ostrowie Wielkopolskim
153291 / 2014-07-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Rozdrażew - Rozdrażew (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew
69386 / 2016-03-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
252108 / 2010-08-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Doruchów - Doruchów (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów kulturalno - rozrywkowych w Doruchowie oraz wykonanie zaplecza parkingowego dla celow sportowo - kulturalno - rozrywkowych w Doruchowie
204394 / 2015-08-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wÄ…skotorowej przy ul.
Kaliskiej we Wrześni
342240 / 2013-08-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Górka - Miejska Górka (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Utwardzenie i rekultywacja terenu przy zbiorniku wodnym (stawie) w Kołaczkowicach w ramach zadania Utworzenie i zagospodarowanie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka
91650 / 2014-03-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina WÄ…growiec - WÄ…growiec (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Siennie
100170 / 2012-03-30 - Inny: Zaklad Budżetowy Gminy
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Kalisz (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Utwardzenie terenu posesji przy ul. Wrocławskiej 177-179 w Kaliszu
316970 / 2014-09-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Zieleni Miejskiej - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Budowa Wartostrady - poznańskiego ciągu pieszo - rowerowego - II etap