335946 / 2013-08-20 - Administracja samorzÄ…dowa / Burmistrz Miasta MÅ‚awa (MÅ‚awa)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-06-27 pod pozycją 126907. Zobacz ogłoszenie 126907 / 2013-06-27 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 335946
Data publikacji: 2013-08-20
Nazwa: Burmistrz Miasta Mława
Ulica: Stary Rynek 19
Numer domu: 19
Miejscowość: Mława
Kod pocztowy: 06-500
Województwo / kraj: mazowieckie
Numer telefonu: 23 6546441
Numer faxu: 23 6543652
Regon: 00052482600000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 126907
Data wydania biuletynu: 2013-06-27
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2013
Pozycja ogłoszenia: 126907
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie - etap I
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje: przebudowę budynku frontowego IV kondygnacyjnego od strony rynku z dobudową klatki schodowej ewakuacyjnej w zakresie szczegółowo opisanym w dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ. 1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana przez Firmę PA&B Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Łodzi, ul. Krecia 7 zawierająca: - Projekty techniczne budowlano - wykonawcze - STWiORB - Przedmiary robót. 1.3 Organizacja budowy: - Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, kosztorysami ofertowymi, profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego. - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram ten należy przedłożyć w ciągu 10 dni od zawarcia umowy i przed rozpoczęciem robót powinien on być zaakceptowany przez Zamawiającego. - W ramach oferowanej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i pokrycia kosztów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, świadectwa energetycznego i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. - Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (tj. wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały) na okres co najmniej 36 miesięcy. - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych niż określone w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp i p.poż., oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. - Organizacja zaplecza budowy dla potrzeb własnych musi nastąpić w uzgodnieniu z Zarządcą budynku. - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób trzecich oraz oznaczenia budowy w sposób czytelny. - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót z materiałów własnych i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie. - Wykonawca zobowiązany jest na uzasadnione żądanie Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru do przedłożenia dowodów zakupu materiałów podstawowych i atestów stwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi normami oraz przedłożenia na zakupione przez siebie materiały kart gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy materiałów. - Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. - Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót. - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiaru robót. - Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót. - Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. - Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych do Zamawiającego i projektanta. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i Projektanta. - Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac zobowiązany jest w ramach kosztów ogólnych inwestycji uwzględnić należyte zabezpieczenie istniejącego wyposażenia wraz z meblami, przewiezienia własnym transportem z rozładunkiem i przeniesieniem na miejsce wskazane w obrębie miasta Mława. - Po zakończeniu robót należy dokładnie umyć okna z obu stron. - Rusztowania do robót elewacyjnych powinny być zabezpieczone siatką ochronną. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na żądanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego własnym kosztem i staraniem wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonane przez właściwe i niezależne jednostki badawcze). - W oferowanej cenie ofertowej należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami, budowa w obrębie wejść do budynku tymczasowych przejść, pomostów wraz z barierami i zadaszeniem), których nie zawierają przedmiary robót, a które wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media). - Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac lub jego pomniejszenia o cenę poszczególnych części oferty. UWAGA: Wykonawca powinien uwzględnić w harmonogramie rzeczowo - finansowym wykonanie robót budowlano - montażowych w okresie do dn. 30.09.2014r. Zamawiający zakłada następujące finansowanie zadania: do wysokości 915 000,00 zł w roku 2013, do wysokości 1 900 000,00 zł w roku 2014, pozostałą do rozliczenia kwotę Zamawiający zapłaci w I kwartale 2015r.. Do obowiązków Wykonawcy należy również przygotowanie wszelkich dokumentów koniecznych do zakończenia inwestycji celem zgłoszenia w PINB w terminie do dnia 30.09.2014r. (W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie obiektu do odbioru, dokumentacji i wniosku o dopuszczenie do użyłkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)
Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane DOMEX Sp. z o.o.
Adres pocztowy wykonawcy: ul. Targowa 21
Miejscowość: Żuromin
Kod pocztowy: 09-300
ID województwa: 6
Województwo / kraj: mazowieckie
Data udzielenie zamówienia: 05/08/2013
Liczba ofert: 7
Liczba odrzuconych ofert: 0
Szacunkowa wartość zamówienia: 5206828,40
Cena wybranej oferty: 3398080,11
Cena minimalna: 3398080,11
Cena maksymalna: 4534740,33
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Podobne przetargi
67184 / 2009-03-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
REMONT PUSTOSTANU LOKALU MIESZKALNEGO NR 69 W BUDYNKU PRZY AL. SOLIDARNOÅšCI 82 W WARSZAWIE
381020 / 2013-09-19 - Uczelnia publiczna
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie robót budowlanych w budynku W Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 41
428460 / 2013-10-21 - Inny: sp. z o.o.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. - Pruszków (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont budynku przy ul. Kraszewskiego 30
w Pruszkowie
64915 / 2009-04-21 - Uczelnia publiczna
Szkoła Główna Handlowa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont łazienek wraz ze sprawdzeniem i skuciem uszkodzonych tynków w Domu Studenta nr 1 Sabinki SGH przy Al. Niepodległości 147 w Warszawie
120298 / 2014-04-09 - Inny: Instytut Badawczy
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia - Zielonka (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Utwardzenie drogi dojazdowej do stanowiska ogniowego SO-02 w m. Burdze o wartości powyżej 14 000 ruro i poniżej progów unijnych
388846 / 2014-11-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Zamówienie dodatkowe do Przebudowy budynku związanej z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65, ul. Mścisławska 1 w Warszawie - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65, ul. Mścisławska1 w Warszawie.
238425 / 2008-09-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Pruszkowie - Pruszków (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE UKÅADU INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W BUDUNKU B SÄ„DU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE
222267 / 2014-10-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i wymianą pokrycia dachu dla budynku Wiatraczna 19 na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy
266380 / 2010-08-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
ZP/SR/7/10
168519 / 2009-10-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi - budynków mieszkalnych przy ul. Białostockiej 6 i ul. Białostockiej 8 w Warszawie
183869 / 2014-08-27 - Inny: Jednostka budżetowa m.st. Warszawy
ZarzÄ…d Transportu Miejskiego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont zadaszeń pętli tramwajowej i części pętli autobusowej na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny w Warszawie
154279 / 2011-06-01 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont dachu na zabytkowym budynku administracyjno - biurowym siedziby Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie zlokalizowanym w Siedlcach przy ulicy Bema 4a.
255128 / 2013-07-02 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miasta PÅ‚ocka - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu i docieplenie dachu w Miejskim Przedszkolu nr 21 w PÅ‚ocku.
59369 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu izolacji fundamentów i elewacji ścian zewnętrznych od strony boiska szkolnego i częściowo od strony ul. Wrońskiego budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie - etap V (znak sprawy ZP- 43/16)
272864 / 2009-08-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Siedlce - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wymiana posadzek, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie w pokojach 126 - 129 w bud. Urzędu Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2
280544 / 2009-08-17 - Podmiot prawa publicznego
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. - Grodzisk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu w budynku dawnej hali naprawczej - elektrowozowni WKD
195870 / 2013-05-20 - Inny: Szkoła
Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie - Mszczonów (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Mszczonowie