30843 / 2014-02-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Apelacyjny w Szczecinie (Szczecin)

Oryginalny wywoływacz MX70GVSA Kolor marki Sharp

Cena: 2201.70 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-01-03 pod pozycją 2117. Zobacz ogłoszenie 2117 / 2014-01-03 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 30843

Data publikacji: 2014-02-17

Nazwa: Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Ulica: ul. Mickiewicza 163

Numer domu: 163

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 71-165

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 914849511

Numer faxu: 091 4849408

Regon: 81273402100000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 2117

Data wydania biuletynu: 2014-01-03

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2014

Pozycja ogłoszenia: 2117

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie wsparcia w czynnościach wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) w obszarach FI, FM i PSCD dla pracowników jednostek sądownictwa obszaru apelacji szczecińskiej

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia adresowanych dla pracowników jednostek sądownictwa powszechnego - zwanych dalej użytkownikami, we wdrożeniu w obszarach FI, FM i PSCD ZSRK - Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr wykonywany na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z Umową nr 10 z dnia 1 sierpnia 2011 r., z którego korzysta Zamawiający. Usługi wsparcia we wdrożeniu ZSRK będą polegały w szczególności na udzielaniu użytkownikom systemu ZSRK profesjonalnej pomocy w korzystaniu z systemu ZSRK; w oparciu o funkcjonalności jakie posiada system ZSRK, z uwzględnieniem zadań jakie należy wykonać na indywidualnych danych posiadanych i wykorzystywanych przez użytkowników w obszarach FI, FM i PSCD, opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG w lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego dla grup użytkowników.
2. Wsparcie będzie świadczone przez Wykonawcę w wymiarze 128 dni roboczych konsultantów łącznie w okresie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2014 r., zgodnie z harmonogramem, uzgodnionym obustronnie najpóźniej do 3 dni po podpisaniu umowy.
3. Zamówienie dotyczy wsparcia w zakresie następujących modułów SAP :
- FI - rachunkowość finansowa,
- FM- zarządzanie budżetem,
- PSCD - inaczej RUP tj. rozrachunki z uczestnikami postępowań,
4. Wsparcie będzie świadczone przez 4 - osobowy zespół Konsultantów Wsparcia (1 konsultant PSCD, 2 konsultantów FI i 1 konsultant FM). Realizacja wsparcia będzie się odbywać w oparciu o plan wsparcia (plan prac podczas sesji wsparcia). Liczebność grupy uczestniczącej we wsparciu nie przekroczy 10 osób na jednego konsultanta. Wsparcie jest realizowane według harmonogramu w formule (Sesji wsparcia). Każda Sesja wsparcia liczy 4 dni robocze i realizowana będzie u Zamawiającego lub innym w sądzie w Szczecinie. Plan wsparcia obejmuje wszystkie istotne działania w systemie ZSRK w obszarze modułów FI, FM i PSCD.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie planu wsparcia obejmującego w szczególności:
- opis organizacji procesu wsparcia,
- cele i zasady prowadzenia wsparcia m.in. opis podejścia Wykonawcy do świadczenia wsparcia oraz zadania do realizacji przez Zamawiającego w poszczególnych obszarach wsparcia,
- wsparcie użytkowników w korzystaniu z modułu ZSRK FI, FM i PSCD. Wskazanie procesów wymagających wsparcia znajduje się w załączniku nr 2.
6. Zamawiający, zapewni konsultantom Wykonawcy pomieszczenie (z możliwością zalogowania do systemu ZSRK, Aplikacji lokalnej) i dostęp do Internetu, w celu umożliwienia wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia.
7. Wykonawca musi posiadać aktualne certyfikaty producenta oprogramowania SAP,
potwierdzające kompetencje, w zakresie co najmniej:
a) status Partnera SAP - Channel Partner,
b) certyfikacja SAP dla organizacji Wykonawcy w obszarze usług i wsparcia (Partner
Center of Expertise). Do oferty należy załączyć oryginały lub kopie dokumentów o których mowa w ust.7 pkt a) i b).
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: S

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Postępu 21D

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 04/02/2014

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 412565,76

Cena wybranej oferty: 298348,80

Cena minimalna: 298348,80

Cena maksymalna: 299136,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
720000005 (Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia)

Podobne przetargi