342300 / 2010-10-22 - Inny: samorządowa jednostka organizacyjna / Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Katowice)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu 2010r. - zabezpieczenie zabudowań przed powodzią wodami rzeki Suminy w km 3+000 - 6+000 wraz z odbudową przekroju poprzecznego koryta cieku, m.Nędza, gm. Nędza

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu 2010r. - zabezpieczenie zabudowań przed powodzią wodami rzeki Suminy w km 3+000 - 6+000 wraz z odbudową przekroju poprzecznego koryta cieku, m.Nędza, gm. Nędza
Długość odcinka przewidzianego do odbudowy - 3 km
Parametry cieku:
Nachylenie skarp - 1:2
Szerokość skarpy - 3m
Szerokość dna - 3m

Planowany zakres rzeczowy:
Wycinka porostów ze skarp cieku
Wycinka i karczowanie zakrzaczeń, karczowanie pni
Usunięcie piasku i namułu z koryta cieku
Naprawa ubezpieczenia
Wykonanie elementów habitatowych
Profilowanie skarpy
Obsiew trawą powyżej ubezpieczenia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu:
1. koncepcji zabezpieczenia zabudowań ze wskazaniem wariantowych rozwiązań do akceptacji przez Zamawiającego
2. dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (w przypadku stwierdzenia potrzeby przez właściwe organy w tym pozwolenia wodnoprawnego i decyzji środowiskowej)
3. dokumentacji przetargowej obejmującej przedmiary robót, kosztorys inwestorski,
4. robót związanych z odbudową przekroju poprzecznego koryta cieku Sumina w km 3+000- 6+000, m. Nędza, gm. Nędza

Szczegółowy zakres wyszczególnionych robót na w/w odcinku cieku winien wynikać z inwentaryzacji terenowej, pomiarów geodezyjnych a w szczególności obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych przekroju poprzecznego i profilu podłużnego cieku.
Zakres powyższych robót winien uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące (np. transport wewnętrzny i zewnętrzny materiałów itp.) niezbędne do prawidłowego wykonania wymienionych elementów robót podstawowych jak również uwzględniać ewentualne odszkodowania za szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do siwz.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 342300

Data publikacji: 2010-10-22

Nazwa: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Sokolska 65

Numer domu: 65

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-087

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: (032) 2582061

Numer faxu: (032) 2586810, 2582743

Adres strony internetowej: www.szmiuw.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Inny rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka organizacyjna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu 2010r. - zabezpieczenie zabudowań przed powodzią wodami rzeki Suminy w km 3+000 - 6+000 wraz z odbudową przekroju poprzecznego koryta cieku, m.Nędza, gm. Nędza

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu 2010r. - zabezpieczenie zabudowań przed powodzią wodami rzeki Suminy w km 3+000 - 6+000 wraz z odbudową przekroju poprzecznego koryta cieku, m.Nędza, gm. Nędza
Długość odcinka przewidzianego do odbudowy - 3 km
Parametry cieku:
Nachylenie skarp - 1:2
Szerokość skarpy - 3m
Szerokość dna - 3m

Planowany zakres rzeczowy:
Wycinka porostów ze skarp cieku
Wycinka i karczowanie zakrzaczeń, karczowanie pni
Usunięcie piasku i namułu z koryta cieku
Naprawa ubezpieczenia
Wykonanie elementów habitatowych
Profilowanie skarpy
Obsiew trawą powyżej ubezpieczenia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu:
1. koncepcji zabezpieczenia zabudowań ze wskazaniem wariantowych rozwiązań do akceptacji przez Zamawiającego
2. dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (w przypadku stwierdzenia potrzeby przez właściwe organy w tym pozwolenia wodnoprawnego i decyzji środowiskowej)
3. dokumentacji przetargowej obejmującej przedmiary robót, kosztorys inwestorski,
4. robót związanych z odbudową przekroju poprzecznego koryta cieku Sumina w km 3+000- 6+000, m. Nędza, gm. Nędza

Szczegółowy zakres wyszczególnionych robót na w/w odcinku cieku winien wynikać z inwentaryzacji terenowej, pomiarów geodezyjnych a w szczególności obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych przekroju poprzecznego i profilu podłużnego cieku.
Zakres powyższych robót winien uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące (np. transport wewnętrzny i zewnętrzny materiałów itp.) niezbędne do prawidłowego wykonania wymienionych elementów robót podstawowych jak również uwzględniać ewentualne odszkodowania za szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do siwz.

Kody CPV:
451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
451130002 (Roboty na placu budowy)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
772114006 (Usługi wycinania drzew)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/05/2011

Informacja na temat wadium: 3.000,00 zł

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. 1 zadanie dotyczące regulacji lub odbudowy koryta cieku, co odpowiada zakresowi robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.,
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracował min. 1 dokumentację techniczną dotyczącą regulacji lub odbudowy koryta cieku, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.,

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach oraz załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. ust.1 pkt 2 ustawy Pzp

Potencjał techniczny:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których dostępny potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach oraz oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. ust.1 pkt 3 ustawy Pzp załączonego do oferty

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia min. 6 osobami pracującymi bezpośrednio na budowie w tym:
- kierownik budowy posiadający uprawnienia o specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami w zakresie budowli melioracji wodnych lub budowli hydrotechnicznych albo odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- projektant posiadający uprawnienia do projektowania obiektów budowlanych melioracji wodnej i gospodarki wodnej oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem.

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach oraz załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. ust.1 pkt 3 ustawy Pzp .

Sytuacja ekonomiczna:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, tj:
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na sfinansowanie zamówienia w wysokości min 10% wartości składanej oferty
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach oraz załączonego oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. ust.1 pkt 4 ustawy Pzp załączonego do oferty.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Formularz oświadczenia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zaparafowany wzór umowy wraz z opracowanym harmonogramem robót. 3. Dowód wpłaty wadium.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
- umowa zawierana jest na czas oznaczony, zgodnie z terminami podanymi w ofercie (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu umownego, związku z okolicznościami na które nie mają wpływu zarówno Wykonawca jak i Zamawiający tj. niekorzystne warunki atmosferyczne (powódź, wysoki stan wód, opady śniegu, niskie temperatury) itp.
- zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania całości zamówienia innemu wykonawcy, natomiast powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy wymaga uzyskania jego zgody na piśmie,
- zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, zapłata za ten zakres nastąpi po udokumentowaniu uregulowania należności finansowych na rzecz podwykonawcy,
- do umowy należy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy szczegółowo określający etapy i terminy wykonania poszczególnych elementów zadania;
- podstawą wystawienia faktury będzie protokół podpisany przez upoważnioną przez zamawiającego osobę - inspektora nadzoru, potwierdzający wykonanie części zamówienia zgodnie z harmonogramem robót

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.szmiuw.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Data składania wniosków, ofert: 08/11/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi