339986 / 2013-08-22 - Administracja samorządowa / Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście (Łódź)

usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie czynności nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. MIA100 KAMIENIC w nieruchomościach przy ul. Sienkiewicza 18 i Sienkiewicza 20 w Łodzi

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie czynności nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. MIA100 KAMIENIC w nieruchomościach przy ul. Sienkiewicza 18 i Sienkiewicza 20 w Łodzi oraz wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady zrealizowanej inwestycji.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 339986

Data publikacji: 2013-08-22

Nazwa:
Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście

Ulica: ul. Piotrkowska 86

Numer domu: 86

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-103

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 42 630 08 06

Numer faxu: 42 630 08 08

Adres strony internetowej: www.srodmiescie.azk.lodz.pl

Regon: 10161174800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie czynności nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. MIA100 KAMIENIC w nieruchomościach przy ul. Sienkiewicza 18 i Sienkiewicza 20 w Łodzi

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie czynności nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. MIA100 KAMIENIC w nieruchomościach przy ul. Sienkiewicza 18 i Sienkiewicza 20 w Łodzi oraz wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady zrealizowanej inwestycji.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715400005 (Usługi zarządzania budową)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
715300002 (Doradcze usługi budowlane)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
716300003 (Usługi kontroli i nadzoru technicznego)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
712440000 (Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/12/2014

Informacja na temat wadium:
Zgodnie z art.45 ust.2 i 4 ustawy, Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 7 000 zł.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
GETIN Bank S.A. Oddział w Łodzi 35 1560 0013 2376 1236 0000 0005
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał: co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego/ Inżyniera Kontraktu/ Menagera Projektu/ Kompleksowego Nadzoru nad realizacją inwestycji - w tym: 1 usługa o wartości robót budowlanych co najmniej 16 000 000 zł brutto, która obejmowała przebudowę, odbudowę lub remont budynku w zakresie branżowym objętym przedmiotem zamówienia tj. wystąpienia łącznie branży konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, sanitarnej w obiekcie usytuowanym na terenie objętym ochroną konserwatorską lub wpisanym do ewidencji bądź rejestru zabytków.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek kiedy wykaże, że dysponuje 4 osobami, które będą odpowiedzialne za świadczenie usługi nadzoru w specjalnościach/branżach objętych przedmiotem zamówienia w tym: 1 osobą, (w dowolnej specjalności), która będzie kierować i koordynować pracami zespołu inspektorów nadzoru, a każdy z nich posiada:
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 25 ustawy Prawo budowlane w specjalnościach - branżach objętych przedmiotem zamówienia tj. ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej, kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 1 000 000 zł;

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
- potwierdzenie wniesienia wadium
- wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 2

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a/ wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp lub zamiennych,
jeżeli mają one wpływ na termin wykonania umowy;
b/ braku warunków przyłączenia budynków do sieci miejskich, spowodowane opóźnieniem w wykonaniu sieci przyłączy realizowanych przez gestorów;
c/ braku dostępu do lokali, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Inwestora, a związanych z wykwaterowaniem lokatorów;
d/ wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót
e/ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji
robót budowlanych w ramach umowy na roboty i/lub zmiany terminów inwestycji;
f/ zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu;
g/ gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia;
h/ z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego
i/ ustawowej zmiany stawki podatku VAT
j/ z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających
na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa
k/ odmowy z przyczyn niezależnych od stron umowy wydania przez uprawnione organy decyzji,
zezwoleń, uzgodnień;
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.
Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego po aktualizacji terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: Łódź, ul. Piotrkowska 86 -I p. pok. 203

Data składania wniosków, ofert: 30/08/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:30

Miejsce składania:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Piotrkowska 86 pok. 205 I piętro - sekretariat.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi