193308 / 2010-07-02 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Golczewo (Golczewo)

Zamiennik bębna C9704A (HP 121A) marki FullPrint

Cena: 369.00 PLN

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Golczewo, w ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji polegającej na Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Golczewo, w ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz, inwestycji współfinansowanej ze środków Progamu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Pełnienie funkcji Inspektora polega na kompleksowej obsłudze Zamawiającego jako inwestora w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji i obejmuje:
1) organizację i zarządzanie procesem inwestycyjnym, a w szczególności:
a) pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowach;
b) przekazanie placów budów;
c) udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi wykonawcom;
d) konsultacji rozwiązań z Zamawiającym wynikłych problemów;
e) organizacji narad inwestycyjnych nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego;
f) koordynacji frontu robót, w tym dostaw materiałów i wyposażenia;
g) organizacji i odbioru robót budowlanych, w tym prowadzenie dokumentacji fotograficznej robót;
h) dochodzenie oraz egzekwowanie od wykonawców uprawnień Zamawiającego z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania lub niewykonania w terminie zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami robót;
i) zorganizowanie i uczestnictwo w rozruchu technologicznym wbudowanych urządzeń;
3) kontrolę kosztów i rozliczenie inwestycji, a w szczególności:
a) sprawdzanie faktur z cząstkowymi odbiorami robót;
b) czuwanie nad realizacją harmonogramu inwestycji;
c) sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań zgodnie z wytycznymi PROW 2007-2013;
d) dokonywanie korekt i poprawek wniosków o płatność i sprawozdań;
4) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a w szczególności:
a) zgłoszenia zakończenia inwestycji odpowiednim organom;
b) organizowanie kontroli organów na placu budowy;
5) obsługę prawną inwestycji, poprzez wydawanie opinii prawnych dotyczących przedmiotu inwestycji;
6) wykonywanie wszelkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowego wykonywania nadzoru nad realizacją inwestycji i umowami pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim oraz Zamawiającym a wykonawcami robót.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 193308

Data publikacji: 2010-07-02

Nazwa: Gmina Golczewo

Ulica: ul. Zwycięstwa 23

Numer domu: 23

Miejscowość: Golczewo

Kod pocztowy: 72-410

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 0-91 3860127, 3860102

Numer faxu: 0-91 3860127

Adres strony internetowej: www.golczewo.pl

Regon: 81168487000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Golczewo, w ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji polegającej na Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Golczewo, w ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz, inwestycji współfinansowanej ze środków Progamu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Pełnienie funkcji Inspektora polega na kompleksowej obsłudze Zamawiającego jako inwestora w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji i obejmuje:
1) organizację i zarządzanie procesem inwestycyjnym, a w szczególności:
a) pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowach;
b) przekazanie placów budów;
c) udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi wykonawcom;
d) konsultacji rozwiązań z Zamawiającym wynikłych problemów;
e) organizacji narad inwestycyjnych nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego;
f) koordynacji frontu robót, w tym dostaw materiałów i wyposażenia;
g) organizacji i odbioru robót budowlanych, w tym prowadzenie dokumentacji fotograficznej robót;
h) dochodzenie oraz egzekwowanie od wykonawców uprawnień Zamawiającego z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania lub niewykonania w terminie zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami robót;
i) zorganizowanie i uczestnictwo w rozruchu technologicznym wbudowanych urządzeń;
3) kontrolę kosztów i rozliczenie inwestycji, a w szczególności:
a) sprawdzanie faktur z cząstkowymi odbiorami robót;
b) czuwanie nad realizacją harmonogramu inwestycji;
c) sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań zgodnie z wytycznymi PROW 2007-2013;
d) dokonywanie korekt i poprawek wniosków o płatność i sprawozdań;
4) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a w szczególności:
a) zgłoszenia zakończenia inwestycji odpowiednim organom;
b) organizowanie kontroli organów na placu budowy;
5) obsługę prawną inwestycji, poprzez wydawanie opinii prawnych dotyczących przedmiotu inwestycji;
6) wykonywanie wszelkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowego wykonywania nadzoru nad realizacją inwestycji i umowami pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim oraz Zamawiającym a wykonawcami robót.

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715400005 (Usługi zarządzania budową)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
716300003 (Usługi kontroli i nadzoru technicznego)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
715210006 (Usługi nadzorowania placu budowy)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2011

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4.000,00 PLN, (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
3. Wykonawca wnosi wadium:
3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto zamawiającego:
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym,
3.3) w gwarancjach bankowych,
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: oryginał złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, kserokopię dokumentu dołączyć do oferty przed upływem terminu składania ofert.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
zespołem osób posiadających niezbędne uprawnienia w zakresie: do nadzorowania (kierowania) robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarnych) z co najmniej 3 letnim doświadczeniem oraz osoba posiadająca doświadczenie w zakresie rozliczania projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o wartości min. 2 mln zł

Wiedza i doświadczenie:
zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przynajmniej 2 podobne zmówienia dotyczące kontraktów na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości minimum 2 mln złotych każde

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
2) dysponują zespołem osób posiadających niezbędne uprawnienia w zakresie: do nadzorowania (kierowania) robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarnych) oraz osoba posiadająca doświadczenie w zakresie rozliczania projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o wartości min. 2 mln zł

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5: referencje,

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w przypadku:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;
3) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;
4) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
5) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
5.Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;
3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
4)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
6. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
2) zmiana obowiązującej stawki VAT.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.golczewo.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Golczewie
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

Data składania wniosków, ofert: 15/07/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sekretariat
Urząd Miejski w Golczewie
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Inwestycja współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi