Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

289086 / 2015-10-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Krośnie (Krosno)

wykonanie systemu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Wolności 3

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie systemu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Wolności 3.
W zakresie przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do:
a) wykonania systemu instalacji klimatyzacji i montażu jednostek wewnętrznych,
b) montażu jednostek zewnętrznych,
c) uruchomienia urządzeń,
d) przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń,
e) wykonywania konserwacji i przeglądów (serwisu) urządzeń oraz wykonanych instalacji w okresie trwania gwarancji, tj. 2 razy w roku przez min.5 lat.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 289086

Data publikacji: 2015-10-28

Nazwa: Sąd Okręgowy w Krośnie

Ulica: ul. Sienkiewicza 12

Numer domu: 12

Miejscowość: Krosno

Kod pocztowy: 38-400

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 013 4373661

Numer faxu: 013 4373661

Adres strony internetowej: www.krosno.so.gov.pl

Regon: 00064176200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie systemu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Wolności 3

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie systemu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Wolności 3.
W zakresie przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do:
a) wykonania systemu instalacji klimatyzacji i montażu jednostek wewnętrznych,
b) montażu jednostek zewnętrznych,
c) uruchomienia urządzeń,
d) przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń,
e) wykonywania konserwacji i przeglądów (serwisu) urządzeń oraz wykonanych instalacji w okresie trwania gwarancji, tj. 2 razy w roku przez min.5 lat.

Kody CPV: 453312206

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453143107 (Układanie kabli)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) i przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Czas: D

Data zakończenia: 21/12/2015

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający
dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1
ww. ustawy;

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez zakres niezbędny rozumie się co najmniej dwie tego rodzaju roboty polegające na dostawie i montażu urządzeń klimatyzacyjnych, o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000 zł
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji ww. wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym dozoru i eksploatacji w zakresie montażu i prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, wydanym przez komisję kwalifikacyjną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. 2003 r., nr 89, poz. 828 ze zm.),
- jedną osobą posiadającą uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji ww. wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ, do którego należy załączyć oświadczenie, że ww. osoba posiada wymagane uprawnienia.

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
(deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - robotami budowlanymi. Wymagane jest przedłożenie polisy lub innego dokumentu na minimalną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 zł na jedno zdarzenie. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji przedłożonego dokumentu.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego do oferty należy załączyć karty katalogowe oferowanych urządzeń.

inne_dokumenty:
w przypadku, gdy wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o zamówieniach publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot ten posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, każde pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza wraz z dokumentem poświadczającym, że pełnomocnictwo zostało podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji wykonawcy.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Przedmiot umowy i termin wykonania zamówienia:a)Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli dotrzymanie terminu pierwotnie ustalonego byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego lub wskutek działania siły wyższej. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub wskutek siły wyższej. b)W przypadku udzielenia wykonawcy zamówienia dodatkowego termin realizacji zamówienia podstawowego może zostać przedłużony o okres niezbędny pod względem technologicznym do wykonania zamówienia dodatkowego.c)W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy stanie się niemożliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu już należycie wykonanych robót.2. Inne zmiany:
Zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ jest możliwa w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Okres gwarancji i rękojmi

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krosno.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Krośnie, 38-400 Krosnom,ul. Sienkiewicza 12, pokój nr 327

Data składania wniosków, ofert: 12/11/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Krośnie, 38-400 Krosnom,ul. Sienkiewicza 12, pokój nr 327

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

263972 / 2015-10-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 453312206 ()
wykonanie systemu instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych wraz z montażem agregatu chłodniczego i wiaty zadaszającej agregat w zabytkowym budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12

319938 / 2015-11-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 453312206 ()
wykonanie systemu instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych wraz z montażem agregatu chłodniczego i wiaty zadaszającej agregat w zabytkowym budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12

297314 / 2015-11-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 453312206 ()
dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12

310808 / 2015-11-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 453312206 ()
wykonanie systemu instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych wraz z montażem agregatu chłodniczego i wiaty zadaszającej agregat w zabytkowym budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12.

296964 / 2015-11-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 453312206 ()
dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 2A

332084 / 2015-12-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 453312206 ()
dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 2A

320068 / 2015-11-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 453312206 ()
wykonanie systemu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Wolności 3.

332258 / 2015-12-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 453312206 ()
dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12