Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

39682 / 2014-02-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Wrocław)

Remont pomieszczenia nr 1/5 z przeznaczeniem na serwerownię, na parterze w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Komandorskiej 16 we Wrocławiu.

Opis zamówienia

1. Remont pomieszczenia dla potrzeb serwerowni w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 16, realizowanej w oparciu o prace remontowe pomieszczenia i montaż systemów ochrony budynku, wg poniższego zakresu:
1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wzmocnienie stropu z obudową podciągu i posadzka elektrostatyczna, demontaż i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż rolety i folii antywłamaniowej, wykonanie gładzi z malowaniem pomieszczenia, utylizacja odpadów,
2) roboty elektryczne oświetlenia i montażu systemów ochrony (system ochrony p. pożarowej - instalacja gazu, system telewizji dozorowej CCTV) Inne roboty pomocnicze związane z realizacją remontu.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej , stanowiącej następujące załączniki do SIWZ:
1) przedmiar robót branża budowlana - załącznik nr 7 do SIWZ,
2) przedmiar robót branża elektryczna - załącznik nr 8 do SIWZ,
3) przedmiar robót branża sanitarna - załącznik nr 9 do SIWZ,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branży budowlanej - załącznik nr 10 do SIWZ,
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branży elektrycznej - załącznik nr 11 do SIWZ,
6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branży sanitarnej - załącznik nr 12 do SIWZ,
7) opis techniczny - załącznik nr 13 do SIWZ.

3. Warunki realizacji zamówienia są określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Dokumentacja projektowa na którą składają się załączniki od nr 7 - 13 określa konkretne technologie a także konkretne urządzenia i materiały. Oznacza to, że w przedmiocie oferty złożonej w niniejszym przetargu muszą być zaoferowane technologie, urządzenia i materiały o parametrach nie gorszych jak wskazane w dokumentacji w SIWZ.
5. Wobec zapisu z ust. 5 Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie rozwiązań równoważnych do wskazanych w SIWZ. W przypadku przedstawienia w ofercie materiałów, urządzeń lub technologii równoważnej, Wykonawca jest zobowiązany wykazać ich równoważność. Jako równoważne mogą być traktowane technologie, urządzenia i materiały które posiadają w stosunku do określonych w SIWZ:
1) nie niższą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne,
2) wymiary gabarytowe niepowodujące zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano - konstrukcyjnej obiektu,
3) nie niższą żywotność w użytkowaniu,
4) nie gorsze warunki gwarancji i serwisu.
6. W odniesieniu do zastosowanej technologii danego Producenta Zamawiający wymaga dopuszczenia technologii w oparciu o aprobaty techniczne ITB (Instytut Techniki Budowlanej).
7. Wykonawca udziela 36 miesiące gwarancji na jakość wykonanych robót, zastosowanych materiałów i urządzeń składających się na przedmiot zamówienia. W ramach gwarancji Wykonawca nieodpłatnie zapewnia wsparcie techniczne i serwis urządzeń przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
8. Na potwierdzenie, że przedmiot oferty zostanie wykonany zgodnie z SIWZ Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiarów robót (załączniki 7- 9 do SIWZ), zawierający wszystkie pozycje i ilości w nich zawarte.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 39682

Data publikacji: 2014-02-04

Nazwa: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Ulica: ul. Energetyczna 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 53-330

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 071 7987777

Numer faxu: 071 7987714

Adres strony internetowej: www.wroclaw.sa.gov.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczenia nr 1/5 z przeznaczeniem na serwerownię, na parterze w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Komandorskiej 16 we Wrocławiu.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Remont pomieszczenia dla potrzeb serwerowni w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 16, realizowanej w oparciu o prace remontowe pomieszczenia i montaż systemów ochrony budynku, wg poniższego zakresu:
1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wzmocnienie stropu z obudową podciągu i posadzka elektrostatyczna, demontaż i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż rolety i folii antywłamaniowej, wykonanie gładzi z malowaniem pomieszczenia, utylizacja odpadów,
2) roboty elektryczne oświetlenia i montażu systemów ochrony (system ochrony p. pożarowej - instalacja gazu, system telewizji dozorowej CCTV) Inne roboty pomocnicze związane z realizacją remontu.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej , stanowiącej następujące załączniki do SIWZ:
1) przedmiar robót branża budowlana - załącznik nr 7 do SIWZ,
2) przedmiar robót branża elektryczna - załącznik nr 8 do SIWZ,
3) przedmiar robót branża sanitarna - załącznik nr 9 do SIWZ,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branży budowlanej - załącznik nr 10 do SIWZ,
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branży elektrycznej - załącznik nr 11 do SIWZ,
6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branży sanitarnej - załącznik nr 12 do SIWZ,
7) opis techniczny - załącznik nr 13 do SIWZ.

3. Warunki realizacji zamówienia są określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Dokumentacja projektowa na którą składają się załączniki od nr 7 - 13 określa konkretne technologie a także konkretne urządzenia i materiały. Oznacza to, że w przedmiocie oferty złożonej w niniejszym przetargu muszą być zaoferowane technologie, urządzenia i materiały o parametrach nie gorszych jak wskazane w dokumentacji w SIWZ.
5. Wobec zapisu z ust. 5 Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie rozwiązań równoważnych do wskazanych w SIWZ. W przypadku przedstawienia w ofercie materiałów, urządzeń lub technologii równoważnej, Wykonawca jest zobowiązany wykazać ich równoważność. Jako równoważne mogą być traktowane technologie, urządzenia i materiały które posiadają w stosunku do określonych w SIWZ:
1) nie niższą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne,
2) wymiary gabarytowe niepowodujące zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano - konstrukcyjnej obiektu,
3) nie niższą żywotność w użytkowaniu,
4) nie gorsze warunki gwarancji i serwisu.
6. W odniesieniu do zastosowanej technologii danego Producenta Zamawiający wymaga dopuszczenia technologii w oparciu o aprobaty techniczne ITB (Instytut Techniki Budowlanej).
7. Wykonawca udziela 36 miesiące gwarancji na jakość wykonanych robót, zastosowanych materiałów i urządzeń składających się na przedmiot zamówienia. W ramach gwarancji Wykonawca nieodpłatnie zapewnia wsparcie techniczne i serwis urządzeń przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
8. Na potwierdzenie, że przedmiot oferty zostanie wykonany zgodnie z SIWZ Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiarów robót (załączniki 7- 9 do SIWZ), zawierający wszystkie pozycje i ilości w nich zawarte.

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454321005 (Kładzenie i wykładanie podłóg)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454210004 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 40

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) kierownik budowy w specjalności konstrukcyjnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika budowy. Osoba ta na dzień składania ofert musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
b) kierownik robót instalacji sanitarnych, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót w branży sanitarnej. Osoba ta na dzień składania ofert musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
c) kierownik robót instalacji elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych prądowych i niskoprądowych - logicznych lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych. Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Na potwierdzenie, że przedmiot oferty zostanie wykonany zgodnie z SIWZ Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiarów robót (załączniki 7- 9 do SIWZ), zawierający wszystkie pozycje i ilości w nich zawarte.

Uwaga: kosztorys ofertowy stanowi treść oferty, nie natomiast dokument o którym mowa w art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień wynikających z przyczyn będących po stronie Zamawiającego/Użytkownika Końcowego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wroclaw.sa.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, 53 - 333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 124

Data składania wniosków, ofert: 19/02/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, 53 - 330 Wrocław, ul. Energetyczna 4, Biuro Obsługi Interesanta, parter.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

295498 / 2011-09-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Rejonowy w Lubinie - Lubin (dolnośląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont i przebudowa wewnętrznych ścian osłonowych oraz remont sufitów patio w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie

364376 / 2013-09-09 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/55/2013/S

156177 / 2013-08-06 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/55/2013/S

146789 / 2012-07-05 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont Sali rozpraw Nr B-204 i Sali konferencyjnej oraz schładzanie pomieszczeń poddasza w Sądzie Okręgowym w Świdnicy

285956 / 2012-08-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont Sali rozpraw Nr B-204 i Sali Konferencyjnej oraz schładzanie pomieszczeń poddasza w Sądzie Okręgowym w Świdnicy

99032 / 2014-03-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczenia nr 1/5 z przeznaczeniem na serwerownię, na parterze w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Komandorskiej 16 we Wrocławiu

429720 / 2011-12-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Rejonowy w Lubinie - Lubin (dolnośląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Wyburzenie murków balustradowych oraz wymiana przeszkleń na ciągach komunikacyjnych na IV i III piętrze oraz w pomieszczeniu technicznym na I piętrze budynku Sądu Rejonowego w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3

521680 / 2013-12-16 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu - roboty uzupełniające z branży elektrycznej , znak postępowania: WM/SZP/WR/99/2013/S

426098 / 2013-10-18 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu - roboty z branży ogólnobudowlanej, znak postępowania: WM/SZP/WR/76/2013/S

358104 / 2012-09-20 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont sali rozpraw NR B-204 i sali konferencyjnej oraz schładzanie pomieszczeń poddasza w Sądzie OKręgowym w Świdnicy

252792 / 2011-08-22 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Rejonowy w Lubinie - Lubin (dolnośląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont i przebudowa wewnętrznych ścian osłonowych oraz remont sufitów patio w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3

435656 / 2013-10-25 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu - roboty z branży sanitarnej, znak postępowania: WM/SZP/WR/77/2013/S

338398 / 2013-08-22 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/72/2013/S