295498 / 2011-09-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Lubinie (Lubin)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-08-22 pod pozycją 252792. Zobacz ogłoszenie 252792 / 2011-08-22 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 295498

Data publikacji: 2011-09-19

Nazwa: Sąd Rejonowy w Lubinie

Ulica: ul. Wrocławska 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Lubin

Kod pocztowy: 59-300

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 0-76 847-01-00

Numer faxu: 0-76 847-02-11

Regon: 00032522200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 252792

Data wydania biuletynu: 2011-08-22

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2011

Pozycja ogłoszenia: 252792

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont i przebudowa wewnętrznych ścian osłonowych oraz remont sufitów patio w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia według terminologii Wspólnego Słownika Zamówień
CPV - 45216112-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądów.
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem:
a) Prace przygotowawcze obejmujące wydzielenie i zabezpieczenie terenu, montaż rusztowania i prace rozbiórkowe,
b) Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej,
c) Montaż osłonowych, przeszklonych ścian aluminiowych,
d) Wykończeniowe roboty tynkarskie i malarskie,
e) Remont okładzin podwieszonych w Patio.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
4. Pozyskane z robót rozbiórkowych elementy z witrolitu Wykonawca zobowiązany jest przejąć na własne potrzeby.
5. Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp do sądu. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ze względu na charakter pracy Sądu, w szczególnych przypadkach, Zmawiający może wskazać, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15:00 oraz w dni w których sąd nie urzęduje.
6. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
PRO-BUD Janusz Pawłowski i Wspólnicy. Spółka jawna z siedzibą w Legnicy

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Poznańska 12-13

Miejscowość: Legnica

Kod pocztowy: 59-220

ID województwa: 0

Województwo / kraj: dolnośląskie

Data udzielenie zamówienia: 19/09/2011

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 327898,11

Cena wybranej oferty: 499576,48

Cena minimalna: 499576,48

Cena maksymalna: 499576,48

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Podobne przetargi