119249 / 2012-05-30 - Administracja samorządowa / Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki (Tomaszów Mazowiecki)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-04-27 pod pozycją 96717. Zobacz ogłoszenie 96717 / 2012-04-27 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 119249

Data publikacji: 2012-05-30

Nazwa: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki

Ulica: ul. POW 10/16

Numer domu: 10/16

Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

Kod pocztowy: 97-200

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 44 724 23 11

Numer faxu: 44 724 43 59

Adres strony internetowej: www.tomaszow-maz.eu

Regon: 59064831000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 96717

Data wydania biuletynu: 2012-04-27

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 96717

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano - montażowych związanych z budową ulic Nowomurarskiej, Zachodniej i Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim w następujących specjalnościach: - drogowej - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, - telekomunikacyjnej. Nadzorowane roboty realizowane będą zgodnie z Decyzją o pozwolenie na budowę Nr 634/10, WAB.7351-835/10 z dnia 29.10.2010 r., Decyzją o realizację inwestycji drogowej Nr 1/10, WAB.7330-1/10 z dnia 18.02.2010 r., Decyzją o realizację inwestycji drogowej Nr 6/11, WAB.7330-13/10 z dnia 08.12.2011 r., oraz dokumentację techniczną (Projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy nakładcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) stanowiącą opis przedmiotu Zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w szczególności w art. 25 i 26. Oprócz obowiązków nałożonych przez ustawę Prawo budowlane Wykonawca zobowiązany będzie zapoznać się z decyzją o pozwolenie na budowę oraz dokumentacją projektową a w przypadku zastrzeżeń w stosunku do otrzymanej dokumentacji, Inspektor nadzoru zawiadomi Zamawiającego, który zwróci się do autora tej dokumentacji o wyjaśnienia, uzupełnienia lub korektę. 3. Zakres zamówienia obejmuje 1) Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót; 2) Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3) Pełnienie przez inspektora nadzoru robót w specjalności drogowej, funkcji koordynatora prac pozostałych inspektorów nadzoru; 4) Współdziałanie z Wykonawcą robót na placu budowy; 5) Współdziałanie z Koordynatorem ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, nadzorem autorskim/projektantami; 6) Współpraca ze służbami inwestorskimi oraz ekspertami powołanymi dodatkowo przez Zamawiającego; 7) Podejmowanie działań, dotyczących: a) udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących kontraktu w odniesieniu do nadzorowanych branż; b) wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskiwania zgody projektanta na zmiany; c) przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych; d) uzyskiwania od projektanta dodatkowych wyjaśnień w sprawach dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; e) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami BHP; f) żądania wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę robót, a przede wszystkim zlecania Wykonawcy robót badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości; g) Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej z czynności objętych przedmiotem zamówienia lub przydatnych inwestorowi ze względów użytkowych bądź eksploatacyjnych lub wymaganych od Koordynatora w zakresie nadzorowanej branży; h) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej (w technice cyfrowej) z postępu robót; i) Kontrola przygotowania kompletu dokumentów do odbioru technicznego części lub całości robót w celu zgłoszenia w organie nadzoru budowlanego zakończenia tych robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie; j) Sporządzanie kwartalnych raportów z wykonywanych czynności za okres rozliczeniowy uwzględniony w harmonogramie robót z Wykonawcą robót, k) Opiniowanie konieczności wykonania robót i zamówień dodatkowych oraz ewentualnych rozwiązań zamiennych; l) Udział w naradach/radach budowy organizowanych przez Wykonawcę robót na terenie budowy lub organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie. m) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; n) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; o) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i pobytem na miejscu realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca we własnym zakresie. 4. Do zadań inspektora nadzoru należy również: 1) Nadzór inwestycji w okresie gwarancji. Kontrola rozliczeń finansowo-rzeczowych, w szczególności wizytowanie inwestycji przez przedstawiciela, Inspektorów nadzoru minimum raz w tygodniu a także na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonywać wpisu w dzienniku budowy, w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla Zamawiającego, na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu inspektor jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu co najmniej raz dziennie dokonując stosownych wpisów w dzienniku budowy, 2) Zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywania ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 3) Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru. 4) Kontrola i realizacja rozliczenia finansowo-rzeczowego budowy (w tym sprawdzenie obmiarów, kosztorysów powykonawczych, akceptacja i odbiór wykonanych robót na protokóle odbioru częściowego będącym podstawą do fakturowania częściowego przez Wykonawcę robót, parafowanie faktur). 5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 6) Składanie co kwartał raportów Zamawiającemu, stanowiących podstawę do zapłaty, ze szczególnym uwzględnieniem oceny i informacji o postępach w realizacji robót (zawierających: skrócony opis sytuacji na terenie budowy, informację dotyczącą zaawansowania robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robot, informacje dotyczące pobytów na budowie oraz pracach poza placem budowy; kopie protokołów jakie powstaną w danym okresie a dotyczących kontroli jakości, wprowadzonych lub przygotowywanych zmian, protokołów przejęcia robot, potwierdzeń usunięcia wad; oraz inne informacje, jakich Zamawiający zażąda lub Wykonawca sam uzna za istotne). 7) Organizowanie, przeprowadzenie i dokonanie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót, a w szczególności: a) stwierdzenie gotowości do odbioru robót bądź obiektu, b) przeprowadzanie komisyjnych odbiorów, c) egzekwowanie od Wykonawców Inwestycji i przekazanie Zamawiającemu protokółów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów, oraz dokumentacji powykonawczej, d) sprawdzenie i zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury Wykonawców, kosztorysów powykonawczych i kalkulacji w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów, a także dokumentów, które będą załącznikami do tej faktury (w tym protokółów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym; e) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, f) wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności Inspektora Nadzoru w okresie realizacji zadania oraz w okresie rozliczeniowym po zakończeniu inwestycji. g) dokonanie odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji. 8) Informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji (zmian technicznych, robotach dodatkowych) powodujących wzrost kosztów inwestycji. Sporządzanie protokółów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie. 9) Współdziałanie z Koordynatorami prac ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, nadzorem autorskim/projektantami; 10) Uczestnictwo w naradach/radach budowy, w pracach Komisji Odbioru Końcowego; 11) Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy. 12) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich. 13) Wnioskowanie do zatwierdzania przez Zamawiającego, uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego. 14) Egzekwowanie od Wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej. 15) Zachowanie wymagań ochrony środowiska. 16) Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje w nadzorowanych branżach, które dotyczą: a) wnioskowanie do Koordynatora w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany; b) wnioskowanie do Koordynatora w sprawie przeprowadzenia niezbędnych eksperty i badań technicznych; c) uzyskiwanych od projektanta wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w nadzorowanych branżach; d) wstrzymania robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami BHP; e) akceptacji sprzętu oraz środków transportu użytych do robót w nadzorowanych branżach, co do zgodności ich z warunkami kontraktu; f) wykonania pomiarów oraz uczestnictwo w pobieraniu próbek lub badaniach w nadzorowanych robotach, ewentualnie zlecenia tych czynności laboratorium akceptowanemu przez Koordynatora i dokonywania oceny wyników badań i pomiarów; g) ustalania metod obmiarów robót i uczestnictwo przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę robót w nadzorowanych branżach; h) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego; i) oceny przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach do akceptacji Koordynatora w ramach nadzorowanych branż; j) dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót w ramach nadzorowanych branż; k) poświadczenia terminu zakończenia robót; l) uzgadniania z Koordynatorem zakresu robót dodatkowych lub zamiennych i przygotowanie dla tych prac wniosku uzasadniającego wraz z kalkulacją kosztów w nadzorowanych branżach; m) przedkładanie do zatwierdzenia do Koordynatora protokołów konieczności i protokołów z negocjacji na roboty dodatkowe lub zamienne w nadzorowanych branżach; n) przedkładanie do rozstrzygnięć Koordynatora spraw spornych z Wykonawcą robót w zakresie obmiarów i należnych kwot, ze stosowną opinią oraz uzasadnieniem w ramach prowadzonych nadzorów; o) wnioskowanie do Koordynatora o przywołanie nadzoru autorskiego; p) akceptacja zgłoszenia przez Wykonawcę zasadniczego ukończenia robót wraz z wykazem robót do zakończenia oraz wad i usterek w nadzorowanych branżach; q) dokumentacja fotograficzna postępu robót (w technice komputerowej) w nadzorowanych branżach. 17) Obsługa okresu gwarancyjnego: - nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia. - przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego. 18) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, w tym zgodności z zasadami Bezpiecznego Ruchu Drogowego sposobu prowadzenia robót pod ruchem oraz utrzymania porządku na terenie budowy. 19) Znajomość wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji. 20) Sporządzanie oceny technicznej zrealizowanej inwestycji, która winna zawierać opis - zawarte umowy, dane techniczne obiektu, zakres rzeczowy, tok realizacji, warunki realizacji, pomiary, badania kontrolne, wnioski końcowe. 21) Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Wykonawcą przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 22) Inspektor nadzoru inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat. W przypadku odstąpienia Wykonawcy robót od jej realizacji - Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni wykonanie inwentaryzacji stanu robót wraz z ustaleniami jej wartości w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego (wraz z materiałami i urządzeniami pozostawionymi na budowie), a także przygotuje kosztorysy inwestorskie na roboty konieczne do wykonania celem zakończenia inwestycji. Inspektor będzie brał czynny udział w procesie wyboru nowego wykonawcy i nadzorował dalej budowę po jego wyborze. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i pobytem na miejscu realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca we własnym zakresie. 5. Uprawnienia Wykonawcy: 1) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, dokumentów potwierdzających krajowe pochodzenie stosowanych wyrobów budowlanych. 2) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 3) Wstrzymywanie robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania robót oraz gdy wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy..

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
715210006 (Usługi nadzorowania placu budowy)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI. Odnowa obszarów miejskich, działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych..

Nazwa wykonawcy: PM Pilarski Miśkiewicz Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Piłsudskiego 135 lok. 127

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 92-318

ID województwa: 4

Województwo / kraj: łódzkie

Data udzielenie zamówienia: 17/05/2012

Liczba ofert: 2

Szacunkowa wartość zamówienia: 104878,05

Cena wybranej oferty: 158670,00

Cena minimalna: 158670,00

Cena maksymalna: 158670,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi