Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

157711 / 2010-06-17 - Administracja samorządowa / Zespół Szkół im.Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lub. (Tomaszów Lubelski)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn. Termorenowacja i remont budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żwirki i Wigury 7

Opis zamówienia

1.Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji umowy:
1/ podstawowe obowiązki i uprawnienia inspektora oraz formalno-prawne podstawy do jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz kontrolowanie rozliczeń budowy,
2/inspektor reprezentuje interesy zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami ( w tym Prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy,
3/inspektor wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje
w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacjach technicznych.
2. Do obowiązków inspektora nadzoru w szczególności należy:
1/ zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,
2/ udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
3/ sprawdzenie wytyczenia przez wykonawcę robót, sprawdzenie innych pomiarów
sytuacyjnych,
4/ organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę,
5/ kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP,
6/ akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy,
7/ prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych - w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez wykonawcę,
8/ kontrola zgodności receptur i technologii z wymaganiami specyfikacji technicznych,
9/akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do przebudowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia,
10/kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz,
11/sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i zamontowanych urządzeń oraz wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń o parametrach niezgodnych z dokumentacją i zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
12/egzekwowanie od wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań niezależnych - w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań wykonawcy,
13/kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
14/dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie 3 dni od daty zgłoszenia o odbiorze,
15/uczestniczenie w czynnościach odbioru częściowego (etapowego) i odbioru ostatecznego.
16/sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów,
17/sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach,
18/potwierdzanie w dzienniku budowy gotowości robót do odbioru (częściowych i ostatecznego),
19/powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego,
20/potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz sprawdzanie prawidłowości i zgodności rozliczeń okresowych przed wystawieniem faktur częściowych oraz ostatecznego rozliczenia robót (w tym ustalenie ewentualnych potrąceń za wady trwałe w uzgodnieniu z zamawiającym),
21/potwierdzenie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót, oraz usunięcia ich w ramach przeglądów okresowych w okresie rękojmi/gwarancji,
22/kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
23/rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem inwestora wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
24/ilość pobytów na budowie minimum 3 razy w tygodniu. Częstsze pobyty na budowie w zależności od potrzeb lub życzenia inwestora lub kierownika budowy. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, inspektor nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez wykonawcę robót lub zamawiającego,
25/składanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót,
26/nadzór nad zabezpieczeniem przez wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy,
27/rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia,
28/do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawdzenie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez wykonawcę robót,
29/dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji w dokumentacji projektowej, potwierdzanie ich zgodności poprzez wpisy do dziennika budowy i przekazanie zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego,
30/w przypadku dokonywania ustaleń ustnych związanych z realizacją robót inspektor nadzoru zobowiązany jest w terminie 2 dni do sporządzenia protokołu w formie pisemnej i uzyskania podpisów uczestników ustaleń,
31/składanie bieżących informacji inwestorowi o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robót,
32/proponowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej nie wymagających dodatkowych kosztów i zmiany terminowości wykonania zadania a podnoszących trwałość i funkcjonalność inwestycji.
33/dopilnowanie przestrzegania realizacji robót przez wykonawcę zgodnej z harmonogramem rzeczowo- finansowym (stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą robót budowlanych),
34/udzielanie Zamawiającemu informacji w celu wykonywania przez niego obowiązków sprawozdawczych w stosunku do Instytucji Zarządzającej,
35/comiesięczne monitorowanie ewaluacji produktów i rezultatów nadzorowanego projektu i udzielanie sprawozdań zamawiającemu.
3.Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rękojmi/gwarancji:
1/inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania w okresie rękojmi/gwarancji corocznych przeglądów z udziałem inwestora i wykonawcy wykonanych robót i przekazania zamawiającemu protokołu oceniającego stan obiektu (występujących ewentualnych wadach lub usterkach) z punktu widzenia warunków gwarancji na 1 miesiąc przed upływem każdego kolejnego roku liczonego od daty odbioru ostatecznego,
2/nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i poświadczenia ich wykonania,
3/potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi/gwarancji.
4.Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia (robót), których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 157711

Data publikacji: 2010-06-17

Nazwa:
Zespół Szkół im.Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lub.

Ulica: ul. Żwirki i Wigury 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Kod pocztowy: 22-600

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 084 6659015

Numer faxu: 084 6659002

Regon: 00019870000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn. Termorenowacja i remont budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żwirki i Wigury 7

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji umowy:
1/ podstawowe obowiązki i uprawnienia inspektora oraz formalno-prawne podstawy do jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz kontrolowanie rozliczeń budowy,
2/inspektor reprezentuje interesy zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami ( w tym Prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy,
3/inspektor wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje
w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacjach technicznych.
2. Do obowiązków inspektora nadzoru w szczególności należy:
1/ zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,
2/ udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
3/ sprawdzenie wytyczenia przez wykonawcę robót, sprawdzenie innych pomiarów
sytuacyjnych,
4/ organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę,
5/ kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP,
6/ akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy,
7/ prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych - w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez wykonawcę,
8/ kontrola zgodności receptur i technologii z wymaganiami specyfikacji technicznych,
9/akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do przebudowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia,
10/kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz,
11/sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i zamontowanych urządzeń oraz wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń o parametrach niezgodnych z dokumentacją i zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
12/egzekwowanie od wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań niezależnych - w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań wykonawcy,
13/kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
14/dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie 3 dni od daty zgłoszenia o odbiorze,
15/uczestniczenie w czynnościach odbioru częściowego (etapowego) i odbioru ostatecznego.
16/sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów,
17/sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach,
18/potwierdzanie w dzienniku budowy gotowości robót do odbioru (częściowych i ostatecznego),
19/powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego,
20/potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz sprawdzanie prawidłowości i zgodności rozliczeń okresowych przed wystawieniem faktur częściowych oraz ostatecznego rozliczenia robót (w tym ustalenie ewentualnych potrąceń za wady trwałe w uzgodnieniu z zamawiającym),
21/potwierdzenie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót, oraz usunięcia ich w ramach przeglądów okresowych w okresie rękojmi/gwarancji,
22/kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
23/rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem inwestora wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
24/ilość pobytów na budowie minimum 3 razy w tygodniu. Częstsze pobyty na budowie w zależności od potrzeb lub życzenia inwestora lub kierownika budowy. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, inspektor nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez wykonawcę robót lub zamawiającego,
25/składanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót,
26/nadzór nad zabezpieczeniem przez wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy,
27/rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia,
28/do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawdzenie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez wykonawcę robót,
29/dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji w dokumentacji projektowej, potwierdzanie ich zgodności poprzez wpisy do dziennika budowy i przekazanie zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego,
30/w przypadku dokonywania ustaleń ustnych związanych z realizacją robót inspektor nadzoru zobowiązany jest w terminie 2 dni do sporządzenia protokołu w formie pisemnej i uzyskania podpisów uczestników ustaleń,
31/składanie bieżących informacji inwestorowi o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robót,
32/proponowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej nie wymagających dodatkowych kosztów i zmiany terminowości wykonania zadania a podnoszących trwałość i funkcjonalność inwestycji.
33/dopilnowanie przestrzegania realizacji robót przez wykonawcę zgodnej z harmonogramem rzeczowo- finansowym (stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą robót budowlanych),
34/udzielanie Zamawiającemu informacji w celu wykonywania przez niego obowiązków sprawozdawczych w stosunku do Instytucji Zarządzającej,
35/comiesięczne monitorowanie ewaluacji produktów i rezultatów nadzorowanego projektu i udzielanie sprawozdań zamawiającemu.
3.Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rękojmi/gwarancji:
1/inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania w okresie rękojmi/gwarancji corocznych przeglądów z udziałem inwestora i wykonawcy wykonanych robót i przekazania zamawiającemu protokołu oceniającego stan obiektu (występujących ewentualnych wadach lub usterkach) z punktu widzenia warunków gwarancji na 1 miesiąc przed upływem każdego kolejnego roku liczonego od daty odbioru ostatecznego,
2/nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i poświadczenia ich wykonania,
3/potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi/gwarancji.
4.Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia (robót), których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2010

Informacja na temat wadium:
1.Ustala się wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1/ w pieniądzu,
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3/gwarancjach bankowych,
4/gwarancjach ubezpieczeniowych,
5/poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm. ).
3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
nr 09 9620 0005 0000 3593 2001 0008 Bank Spółdzielczy w Łaszczowie
Oryginalne dokumenty poręczenia i gwarancji lub kserokopię przelewu należy dołączyć do oferty.
4.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
5.Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. Jako potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć w ofercie kserokopie polecenia przelewu.
6.Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

Zaliczka: Nie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1.Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony przez wykonawców, którzy:
1/dysponują co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby te powinny posiadać określone przepisami Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) kwalifikacje zawodowe konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 z późn. zm.), powinny posiadać min. 5 letnie doświadczenie zawodowe - pełniły funkcje kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru o charakterze zbieżnym z zakresem robót będących przedmiotem projektu i z posiadanymi uprawnieniami, a w szczególności:
- osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
- osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacji sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
Jeżeli wykonawca nie dysponuje w/w osobami, to przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
1.Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony przez wykonawców, którzy ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 80 000 zł .
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, winien udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami.Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty: 1. Oferta. 2. Dowód wpłaty wadium.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Wzór umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.
2.Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy (terminu wykonania zamówienia) w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:
1/wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia siły wyższej w stosunku do wykonywanych robót budowlanych. O interpretacji zdarzenia siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych z tego powodu, będzie decydował zamawiający w trakcie realizacji robót,
2/ wydłużenie terminu realizacji zamówienia spowodowane zmianami : w dokumentacji technicznej, wystąpieniem robót dodatkowych których wykonanie powoduje przesunięcie terminu wykonania zadania głównego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania/robót budowlanych/ według dokumentacji technicznej i SST powodowała by wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,
3/zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym,
4/zmiana wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, że nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego spełniać będzie wymagania Zamawiającego wskazane w dokumentacji przetargowej (nie dotyczy sytuacji, w których inspektorem nadzoru inwestorskiego jest sam Wykonawca).

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski

Data składania wniosków, ofert: 25/06/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim im. Jarosława Dąbrowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski -sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz.7:30 do 15:30

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach realizacji projektu pod nazwą: Termomodernizacja sześciu zespołów obiektów użyteczności publicznej stanowiących mienie powiatu tomaszowskiego

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Wiedza i doświadczenie:
1. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony przez Wykonawców, którzy:
1/ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze inwestorskim, odpowiednio do przedmiotu zamówienia a wartość robót polegających na dociepleniu ścian zewnętrznyc, stropodachu, dachu, wykonaniu elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania wyniosła co najmniej 800 000,00 zł( brutto) lub większej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższe warunki.
Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie
spełnia/nie spełnia.

Podobne przetargi

254842 / 2011-08-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Zwierzyniec - Zwierzyniec (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

318928 / 2010-10-05 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy - Mircze (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Mircze.

352750 / 2009-10-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wisznice - Wisznice (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi gminnej Nr 101262 L

18188 / 2010-01-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wojciechów - Wojciechów (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją Modernizacja stacji wodociągowej Palikije i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Palikije SHR, Stasin Kolonia, Palikije II, Maszki, Wojciechów, Wojciechów Kolonia V - I etap

194650 / 2012-06-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Radzyń Podlaski - Radzyń Podlaski (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie inwestycji pn.: Adaptacja budynku - Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim

21368 / 2011-02-14 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Spiczyn - Spiczyn (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Spiczyn i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spiczyn i Kijany

183125 / 2010-07-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Bialski - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Prace modernizacyjne budynku Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim - w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski

239293 / 2010-09-02 - Uczelnia publiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie - Chełm (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa Laboratorium Budownictwa CSI PWSZ w Chełmie

56118 / 2009-03-10 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Izba Celna w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
świadczenie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Urzędu Celnego i Oddziału Celnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowa budynku Izby Celnej w Białej Podlaskiej przy ul. Północnej 19.

207348 / 2010-07-13 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi krajowej nr 17 na odcinku przejścia przez Ryki od km 81+244,71 do km 82+325,00

176458 / 2010-06-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Czemierniki - Czemierniki (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czemiernikach.

249552 / 2010-08-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Krasnystaw - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją projektu pod nazwą Poprawa dostępności do obiektów i dóbr kultury w Mieście Krasnystaw poprzez rozbudowę, remont, przebudowę i termomodernizację budynku Krasnostawskiego Domu Kultury.

63454 / 2010-03-08 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Tuczna - Tuczna (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizację zadania : Budowa gminnej oczyszczalni ścieków,kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków.

126217 / 2009-08-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach - Puławy (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym - Przebudowa i rozbudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach przy ul. Hauke Bossaka.

111666 / 2013-03-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina KÄ…kolewnica - KÄ…kolewnica (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa wraz z remontem budynku Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowicy Dużej

157417 / 2009-09-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej - Łęczna (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Program Bogdanka - Przebudowa dróg powiatowych o nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w m. Nadrybie poprzez budowę ronda

245792 / 2014-07-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nielisz - Nielisz (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie wielobranżowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie zadania pn. Budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej hali sportowej w Nieliszu wraz z urządzeniami budowlanymi.

159664 / 2010-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

ZarzÄ…d Powiatu w Krasnymstawie - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Modernizacja i remont budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Krasnymstawie przy ul. Zamkowej 5a

259432 / 2010-08-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie - Włodawa (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z elementami inwestora zastępczego dla wykonania zadania: pt. Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

132962 / 2009-05-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Bialski - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu przez rzekę Krznę w m. Kijowiec, gmina Zalesie

124734 / 2014-04-11 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa drogi krajowej nr 74 odcinek granica miasta Zamość - Sitaniec - granica miasta Zamość od km 000+213 do km 000+978 (w kilometrażu lokalnym 74d)

211108 / 2013-06-03 - Inny: ZwiÄ…zek Gmin

Celowy Związek Gmin PROEKOB - Bełżyce (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach ul. Lubelska 3

117246 / 2014-04-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy - Werbkowice (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Werbkowice wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych .

236998 / 2010-08-04 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi krajowej nr 17 na odcinku przejścia przez Ryki od km 81+244,71 do km 82+325,00

25323 / 2011-01-21 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlano-instalacyjnych; UM-ZP-262-10/11

101834 / 2013-03-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3150L Kraśniczyn - Anielpol od km 0+000 do km 2+200 (dł.2,200 km).