Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

56059 / 2012-03-09 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Remont mostu przez rzekę San w miejscowości Kuryłówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary w km 10+185,02

Opis zamówienia

Zamówienie obejmuje:
a)zakres robót określony w punkcie 3.1 niniejszej Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
b)udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane usługi:
Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi:
1) przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu tj. 36 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego robót bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
2)gwarancja i rękojmia Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 56059

Data publikacji: 2012-03-09

Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a

Numer domu: 19a

Miejscowość: Rzeszów

Kod pocztowy: 35-105

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 017 8609490

Numer faxu: 017 8609460

Adres strony internetowej: www.pzdw.pl

Regon: 69058767000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Remont mostu przez rzekę San w miejscowości Kuryłówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary w km 10+185,02

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
a)zakres robót określony w punkcie 3.1 niniejszej Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
b)udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane usługi:
Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi:
1) przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu tj. 36 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego robót bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
2)gwarancja i rękojmia Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 10/09/2012

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.1. Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie minimum jednej usługi polegającej na nadzorze nad remontem kapitalnym, budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją obiektu mostowego o długości obiektu minimum 30,0 m (jej zakres powinien dotyczyć głównych elementów konstrukcyjnych takich jak podpory, czy dźwigary konstrukcji nośnej).
Poprzez sformułowanie długość obiektu mostowego Zamawiający rozumie długość mierzoną między zewnętrznymi krawędziami pomostu.
poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie. Na potwierdzenie wykonania usług, o których mowa, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku (np. referencje) od Inwestorów, zawierające następujące informacje:
- nazwę i lokalizację Kontraktu,
- nazwę Wykonawcy usług,
- okres realizacji (od - do; podając miesiąc i rok),
- opinię Inwestora, co do jakości usług i wykonania ich z należytą starannością.

Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonego w pkt 5.2.2 Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.3. Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający uzna dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Inspektor Nadzoru (główny w zakresie robót mostowych) - 1 osoba
a)Kwalifikacje:
- Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- Przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
b)Doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach: Kierownik Robót lub Kierownik Budowy lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent lub Inspektor Nadzoru w zakresie inżynierii mostowej (lub powiązane logicznie kontrakty w ramach jednej inwestycji łącznie).

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonego w pkt 5.2.4 Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wg wzoru - Załącznik nr 1 do oferty; 2) Zakresy robót, które zostaną powierzone podwykonawcom według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do oferty (w przypadku realizacji zamówienia siłami własnymi należy wpisać nie dotyczy).
3) Cena materiałów przetargowych nie obejmuje dokumentacji technicznej, może być ona przekazywana w formie nośnika elektronicznego (tj. płyta CD), jednakże jeśli wnioskodawca zwróci się o przekazanie dokumentacji technicznej w innej postaci (wersja papierowa) będzie ona przekazana przez Zamawiającego do punktu kserograficznego i wyceniona wg cennika punktu.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy tj.:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzieleni, przekształcenie spółek);
- wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy;
- ustawowa zmiana stawki podatku VAT.

Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 45 lub po uprzednim zamówieniu za zaliczeniem pocztowym (na koszt Wykonawcy)

Data składania wniosków, ofert: 21/03/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 1

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Podobne przetargi

194669 / 2009-11-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Usług Komunalnych w Załużu - Załuże (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Młodów-Karolówka i Hurcze, realizowana w ramach projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

90912 / 2010-03-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa nowego mostu w miejscu mostu istniejącego przez rzekę Trzebośnica w m. Wólka Niedźwiedzka w km 62+839 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Młp. - Leżajsk wraz z adaptacją dojazdów do mostu od km 62+768,00 do km 62+952,16 i budową kanalizacji deszczowej oraz budową i rozbiórką mostu tymczasowego

306784 / 2012-08-20 - Podmiot prawa publicznego

"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna - Rymanów-Zdrój (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków Sanatorium Staś i Zimowit wraz z technologią kotłowni w Uzdrowisku Rymanów realizowanego w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

282356 / 2013-07-18 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nadleśnictwo Baligród - Baligród (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań pn.: Budowa łącznika drogi leśnej nr 33 w Leśnictwie Bystre na działce o nr ewidencyjnym 33 w miejscowości Radziejowa w km 0+000 - 0+525 oraz remont składu drewna w Leśnictwie Górzanka

134237 / 2009-08-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa mostu przez rzekę Wetlinka w miejscowości Wetlina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 83+766.

330736 / 2009-09-24 - Inny: Spółka Akcyjna

Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. - Mielec (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad budową linii kablowej 15kV dla Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu (obszar D) w ramach projektu pn. Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego realizowanego w ramach działania I.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

300242 / 2013-07-29 - Administracja samorzÄ…dowa

ZarzÄ…d Powiatu w Ustrzykach Dolnych - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej - przebudowa drogi powiatowej Nr 2089 R Jureczkowa - Kwaszenina - Arłamów na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w Powiecie Bieszczadzkim .KD.272.7.2013

132407 / 2015-09-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Wykonanie remontu ulic: Sowia - Etap II objętego projektem Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

18085 / 2011-01-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją inwestycji pn.: Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia a droga krajową nr 4

375992 / 2009-10-28 - Inny: jednostka organizacyjna

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie - Łańcut (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania -Przebudowa dróg powiatowych: 1.Nr 1 395 R Malawa - Kraczkowa od km 2+238 do km 2+967 2.Nr 1 549 R Kraczkowa - Albigowa od km 0+000 do km 7+796 wraz z przebudową mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1 594 R Kraczkowa - Albigowa w km 7+148.

23101 / 2015-02-20 - Inny: spółka prawa handlowego

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Budowa Budynku Hali nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowana w ramach projektu pn.: Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego - III etap PPNT.

70173 / 2013-05-09 - Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nadleśnictwo Narol - Narol (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót remontowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonaniu robót remontowych pomieszczeń sanitarnych i biurowych w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Narol nr inw. 142/87

139596 / 2012-04-30 - Inny: Jednostka organizacyjna powiatu

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie - Łańcut (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania -Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393R Strażów - Krzemienica w miejscowości Krzemienica

132101 / 2013-07-03 - Inny: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna

Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań: 1. Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Żubracze. 2. Przebudowa budynku gospodarczego, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy leśniczówce w miejscowości Strzebowiska.

171247 / 2012-08-08 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nadleśnictwo Baligród - Baligród (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań: Roboty budowlane związane z wykonaniem odłowni, dojazdu do odłowni, dwóch magazynopaśników, w Nadleśnictwie Baligród, w ramach realizacji projektu: Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa - ZG-2710-18/12

52749 / 2013-04-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Jasielski - Jasło (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na odbudowie dróg powiatowych oraz mostu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego

107187 / 2015-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Remont dróg powiatowych - ulice: Grobla, Kolumby Białeckiej, Plac Ludowy, Piętaka, Długa, Sielecka, Truskawkowa - etap II, objętych projektem Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzega w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013..

435348 / 2013-10-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór konserwatorski oraz Badania archeologiczne i nadzór archeologiczny podczas realizacji Projektu pn.: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I

276084 / 2011-09-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Jasielski - Jasło (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski

209265 / 2010-08-04 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Sanok (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej dla zadania Remont pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej (cześć wydatków niekwalifikowanych) zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPK.05.02.00-18-009/09-00, w ramach projektu unijnego Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pt. Modernizacja SPZOZ w Sanoku - alokacja Oddziału Kardiologii - profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia

199654 / 2015-08-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Łańcut - Łańcut (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. W. Rutkiewicz

272262 / 2010-08-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Kolbuszowski - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Poprawa bezpieczeństwa w powiecie kolbuszowskim poprzez remont drogi powiatowej nr 1 227R Trześń - Domatków - Bukowiec - Kupno