139596 / 2012-04-30 - Inny: Jednostka organizacyjna powiatu / Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie (Łańcut)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania -Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393R Strażów - Krzemienica w miejscowości Krzemienica

Opis zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393R Strażów - Krzemienica w miejscowości Krzemienica.
Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. .25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.z 2006 r Nr 156 poz. 1118 z póżn. zm). tj. w szczególności: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad - kontrolowanie rozliczeń budowy Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązku Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało: - finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy - dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek - odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek - współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów - udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych Zakres robót objętych nadzorem obejmuje przebudowę ciągu drogi powiatowej o łącznej długości 3.342 km, nawierzchnie asfaltowe -warstwa ścieralna 16910 m2, Zakres przebudowy dotyczy wykonania następujących prac: 1.roboty drogowe 2.roboty kanalizacyjne Zakres robót budowlanych objętych nadzorem szczegółowo opisują załączniki do SIWZ tj: - wyciąg z dokumentacji technicznej - opisy techniczne - załącznik nr B -przedmiary robót - załącznik nr C oraz dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wartość robót budowlanych według kosztorysu ofertowego wynosi:4 898 802,54 zł brutto.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 139596

Data publikacji: 2012-04-30

Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie

Ulica: ul. Polna 3b

Numer domu: 3b

Miejscowość: Łańcut

Kod pocztowy: 37-100

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 017 2257448

Numer faxu: 017 2257448

Adres strony internetowej: www.powiat-lancut.com.pl

Regon: 69065719700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu

Inny rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna powiatu

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania -Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393R Strażów - Krzemienica w miejscowości Krzemienica

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393R Strażów - Krzemienica w miejscowości Krzemienica.
Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. .25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.z 2006 r Nr 156 poz. 1118 z póżn. zm). tj. w szczególności: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad - kontrolowanie rozliczeń budowy Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązku Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało: - finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy - dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek - odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek - współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów - udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych Zakres robót objętych nadzorem obejmuje przebudowę ciągu drogi powiatowej o łącznej długości 3.342 km, nawierzchnie asfaltowe -warstwa ścieralna 16910 m2, Zakres przebudowy dotyczy wykonania następujących prac: 1.roboty drogowe 2.roboty kanalizacyjne Zakres robót budowlanych objętych nadzorem szczegółowo opisują załączniki do SIWZ tj: - wyciąg z dokumentacji technicznej - opisy techniczne - załącznik nr B -przedmiary robót - załącznik nr C oraz dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wartość robót budowlanych według kosztorysu ofertowego wynosi:4 898 802,54 zł brutto.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2012

Zaliczka: Nie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Uprawnienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny w/w warunku Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie:
o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ofert pełnili funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad co najmniej jedną robotą budowlaną - drogową o wartości porównywalnej z ww zadaniem

Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny w/w warunku Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż - dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń i legitymującą się min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym ( 3 lata od daty otrzymania uprawnień w wymaganej specjalności), należącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (w przypadku podania przez Wykonawców polisy w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu).

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1)Wypełniony i podpisany formularz cenowy - wg wzoru - Rozdział IV SIWZ; 2) Zakres usług, które zostaną powierzone podwykonawcom według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do oferty (w przypadku realizacji zamówienia siłami własnymi należy wpisać nie dotyczy).

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. - niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy; - niesprzyjające, zmienione warunki gruntowe; - działanie siły wyższej; - okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej; - zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; - udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy; - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego); - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy - wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe; - wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu; - wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzieleni, przekształcenie spółek); - wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę; - wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy; - ustawowa zmiana stawki podatku VAT Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie ul. Polna 3b 37-100 Łańcut Tel. 17 2257448

Data składania wniosków, ofert: 15/05/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie ul. Polna 3b 37-100 Łańcut Tel. 17 2257448

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Podobne przetargi