330170 / 2013-08-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Kraków)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Nadbudowa skrzydła bocznego budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim nad realizacją prac objętych projektem dla zadania: wykonanie nadbudowy skrzydła bocznego oraz częściowej, w niezbędnym zakresie wynikającym z nadbudowy - przebudowy budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno - użytkowym (zwany dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Prace będą polegać na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskaniu pozwolenia na budowę w celu realizacji robót budowlanych nadbudowy skrzydła bocznego oraz przebudowy istniejącego budynku WSA w Krakowie na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 107/2, 107/3, 107/4, 107/5 w obrębie ewidencyjnym 50 Śródmieście, a także sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac objętych projektem od momentu rozpoczęcia prac do momentu ich zakończenia i podpisania przez komisję protokołu odbioru końcowego.
3.PFU zakłada nadbudowę skrzydła bocznego o dwie kondygnacje od strony ul. Zygmunta Augusta i ul. Topolowej oraz wynikającą z nadbudowy częściową przebudowę istniejącego budynku przy ulicy Rakowickiej 10 w Krakowie. Projekt nadbudowy skrzydła winien nawiązywać do gabarytów skrzydeł istniejących od ulicy Rakowickiej i Kurkowej. Projekt nadbudowy winien zapewnić min. 20 pomieszczeń biurowych.
Przebudowa budynku polegać będzie w szczególności na :
1) połączeniu projektowanej nadbudowy z częścią istniejącą,
2) przebudowie i rozbudowie instalacji wewnętrznych,
3) remoncie i przebudowie kotłowni gazowej,
4) wprowadzeniu dwu platform komunikacyjnych pionowych umożliwiających bezpośrednią komunikację sal rozpraw z poziomem I i II piętra z ominięciem hallu głównego,
5) wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych kondygnacji znajdujących się poniżej projektowanej nadbudowy,
6) wprowadzeniu platformy schodowej w przewiązce budynku do transportowania dokumentacji,
7) wykonaniu odprowadzenia spalin z istniejącego agregatu prądotwórczego ponad dach projektowanej nadbudowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 330170

Data publikacji: 2013-08-14

Nazwa: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Ulica: ul. Rakowicka 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-511

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 4292210

Numer faxu: 012 4292224

Adres strony internetowej: www.krakow.wsa.gov.pl

Regon: 35677493500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Nadbudowa skrzydła bocznego budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim nad realizacją prac objętych projektem dla zadania: wykonanie nadbudowy skrzydła bocznego oraz częściowej, w niezbędnym zakresie wynikającym z nadbudowy - przebudowy budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno - użytkowym (zwany dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Prace będą polegać na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskaniu pozwolenia na budowę w celu realizacji robót budowlanych nadbudowy skrzydła bocznego oraz przebudowy istniejącego budynku WSA w Krakowie na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 107/2, 107/3, 107/4, 107/5 w obrębie ewidencyjnym 50 Śródmieście, a także sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac objętych projektem od momentu rozpoczęcia prac do momentu ich zakończenia i podpisania przez komisję protokołu odbioru końcowego.
3.PFU zakłada nadbudowę skrzydła bocznego o dwie kondygnacje od strony ul. Zygmunta Augusta i ul. Topolowej oraz wynikającą z nadbudowy częściową przebudowę istniejącego budynku przy ulicy Rakowickiej 10 w Krakowie. Projekt nadbudowy skrzydła winien nawiązywać do gabarytów skrzydeł istniejących od ulicy Rakowickiej i Kurkowej. Projekt nadbudowy winien zapewnić min. 20 pomieszczeń biurowych.
Przebudowa budynku polegać będzie w szczególności na :
1) połączeniu projektowanej nadbudowy z częścią istniejącą,
2) przebudowie i rozbudowie instalacji wewnętrznych,
3) remoncie i przebudowie kotłowni gazowej,
4) wprowadzeniu dwu platform komunikacyjnych pionowych umożliwiających bezpośrednią komunikację sal rozpraw z poziomem I i II piętra z ominięciem hallu głównego,
5) wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych kondygnacji znajdujących się poniżej projektowanej nadbudowy,
6) wprowadzeniu platformy schodowej w przewiązce budynku do transportowania dokumentacji,
7) wykonaniu odprowadzenia spalin z istniejącego agregatu prądotwórczego ponad dach projektowanej nadbudowy.

Kody CPV:
710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712000000 (Usługi architektoniczne i podobne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 27/12/2013

Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000 zł.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie:
Za spełniających warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch prac projektowych o wartości co najmniej 30 000 złotych brutto każda, dotyczących budowy lub odbudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu użyteczności publicznej, każdy o kubaturze min. 4000m3 Przez budynek użyteczności publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ( Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy rozumieć budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie następujących branż:
- konstrukcyjno-budowlanej - min 1 osoba posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień,
-architektonicznej - min 1 osoba posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień,
-instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - min 1 osoba posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień,
-instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - min 1 osoba posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień,
-telekomunikacyjnej - min 1 osoba posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna:
Za spełniających warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna wykonawców posiadających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 100 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
a) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; zmiana terminu realizacji o liczbę dni oddziaływania zdarzenia zewnętrznego,
b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy o czas niezbędny na uzupełnienie,
c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego; zmiana terminu realizacji o liczbę dni przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów,
d) zmiany kont bankowych,
e) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
f) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku od towarów i usług ulegnie odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikająca z umowy cena netto pozostała niezmieniona,
g) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
h) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej, a mających wpływ na harmonogram.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krakow.wsa.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10

Data składania wniosków, ofert: 28/08/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 11:45

Miejsce składania:
Sekretariat Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (pok. 207).

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi