123154 / 2012-04-18 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 1+287,30 - 3+674,40 i Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 19+750 - 20+349,29 - Etap II
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje:
a) zakres usług określony w Rozdziale III SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
b) udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane usługi:
Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi:
1) przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu tj. 60 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego robót bez prawa dodatkowego wynagrodzenia;
2) gwarancja i rękojmia Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 123154
Data publikacji: 2012-04-18
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 1+287,30 - 3+674,40 i Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 19+750 - 20+349,29 - Etap II
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
a) zakres usług określony w Rozdziale III SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
b) udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane usługi:
Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi:
1) przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu tj. 60 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego robót bez prawa dodatkowego wynagrodzenia;
2) gwarancja i rękojmia Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/09/2012
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 670,00 PLN
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum jednej usługi polegającej na nadzorze nad budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją drogi minimum klasy Z. Na potwierdzenie wykonania usług, o których mowa, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku (np. referencje) od Inwestorów, zawierające informacje:
- nazwę i lokalizację kontraktu,
- nazwę Wykonawcy usług,
- okres realizacji,
- opinię Inwestora, co do jakości usług i wykonania ich z należytą starannością
Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Inspektor Nadzoru (główny w zakresie robót drogowych) - 1 osoba
Kwalifikacje:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- Przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
b) Inspektor Nadzoru w zakresie robót instalacyjnych (instalacje kanalizacyjne,
wodne) - 1 osoba
Kwalifikacje:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- Przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
c) Inspektor Nadzoru w zakresie robót telekomunikacyjnych - 1 osoba
Kwalifikacje:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej;
- Przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
d) Inspektor Nadzoru w zakresie robót elektrycznych- 1 osoba
Kwalifikacje:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć:
1) Dowód wniesienia wadium;
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wg wzoru - Załącznik nr 1 do formularza oferty.
3) Zakresy usług, które zostaną powierzone podwykonawcom według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do oferty (w przypadku realizacji zamówienia siłami własnymi należy wpisać nie dotyczy).
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy tj.:
1. niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
2. działanie siły wyższej;
3. okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
4. zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
5. udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
6. wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
7. wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
8. wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
9. wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
10. wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa
( np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek);
11. wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
12. wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania umowy;
13. ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 45
Data składania wniosków, ofert: 27/04/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Informacje dodatkowe:
Rozpoczęcie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nastąpi z dniem podpisania umowy. Zakończenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nastąpi z chwilą uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 1+287,30 - 3+674,40 i Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 19+750 - 20+349,29 - Etap II.
Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia na 30.09.2012r
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Podobne przetargi
355308 / 2009-10-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sędziszów Małopolski - Sędziszów Małopolski (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji kompletnego nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych związanych z następującymi inwestycjami : budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej ; budowa kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie ; budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości Szkodna i części Zagorzyc.
134583 / 2011-05-11 - Uczelnia publiczna
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Åukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej na zadaniach inwestycyjnych z planu Politechniki Rzeszowskiej
309115 / 2011-11-25 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Baligród - Baligród (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań
pn: Remont drogi leśnej Studenne w Nadleśnictwie Baligród oraz Remonty składów drewna w Nadleśnictwie Baligród
60510 / 2014-02-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Cieszanów - Cieszanów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie Funkcji Inspektora nadzoru nad realizacja zadania pn: Wykonanie ścieżek rowerowych wraz z zapleczem turystycznym
162620 / 2010-06-10 - Inny: spółka prawa handlowego
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT)- II Etap Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Oś Priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
154421 / 2011-06-02 - Uczelnia publiczna
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Åukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej na zadaniach inwestycyjnych z planu Politechniki Rzeszowskiej
319232 / 2010-10-05 - Inny: Gminna Spółka Prawa Handlowego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie sp. z o.o. - Krosno (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury (III i IV klatkowych) wraz z infrastrukturą na działce nr 272/5
65352 / 2012-03-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dla rozwiązania drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica z drogą wojewódzką Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w m. Kańczuga
154036 / 2012-05-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych: Przebudowa i nadbudowa budynku na Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej w Pustkowie-Osiedlu, w ramach zadania inwestycyjnego:
Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego Pustkowa-Osiedla.
107618 / 2015-05-08 - Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna
Nadleśnictwo Strzyżów - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa drogi leśnej w leśnictwie Godowa.
147193 / 2013-07-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna
196076 / 2015-08-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto ÅaÅ„cut - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PeÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przepompowniÄ… wód deszczowych i zasilaniem energetycznym oraz przebudowa rowu odprowadzajÄ…cego wody opadowe w ramach zadania pn. Budowa drogi gminnej wraz z oÅ›wietleniem drogowym i kanalizacjÄ… deszczowÄ… oraz przebudowÄ… istniejÄ…cej infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych dzielnicy Podzwierzyniec w m. ÅaÅ„cu
29740 / 2009-02-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Stalowowolski - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola-Pysznica, nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa, nr 1023R Pysznica-Piskorowy Staw
328698 / 2014-10-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Cieszanów - Cieszanów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie Funkcji Inspektora nadzoru nad realizacja zadania pn: Przebudowa drogi na Jedlinę w Nowym Siole w km 0+000 - 1+256 (granica Lasów Państwowych)
91375 / 2015-06-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją zadania pn: Remont dróg gminnych: Przechodnia, Zgodna, Młynarska, Wałowa, Dąbie, Cicha - etap II, objętych projektem Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
181988 / 2013-05-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PeÅ‚nienie nadzoru Inżynierskiego (inwestorskiego) w tym funkcji inspektora nadzoru zgodnie z prawem budowlanym przy zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko - Ruda ÅaÅ„cucka - Przychojec - Leżajsk, na odcinku Hucisko - Ruda ÅaÅ„cucka (km 0+011,8 - 1+648,0; 3+200 - 7+551,22)
389464 / 2009-11-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Adamówka - Adamówka (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Gmina Adamówka. Wyłonienie wykonawcy usług pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi:
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Cieplicach
57979 / 2014-03-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie remontu dróg powiatowych: ul. Podwale i ul. Polna objętych projektem Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzega w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013..
128392 / 2013-04-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Wiązownica - Wiązownica (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Szówsko- Wiązownica - Radawa w ramach przebudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 870 i drogi powiatowej nr 1704R wraz z remontem ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej w m. Radawa.
163535 / 2014-07-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem zakres dodatkowy do projektu Tarnobrzeski Park Przemysłowo - Technologiczny w ramach działania 1.3 Wspieranie Innowacji współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja robót zgodnie z zakresem prac i obowiązków określonych w § 2 i 3 przedmiotowej umowy.
82670 / 2011-04-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Jasielski - Jasło (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Przebudową drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin
131619 / 2009-08-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Gminy w Błażowej - Błażowa (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad projektem: Budowa sieci wodociągowej III etap w miejscowościach: Błażowa, Błażowa Dolna , Nowy Borek
108217 / 2011-04-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto ÅaÅ„cut - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa drogi gminnej łączącej
drogÄ™ krajowÄ… nr 4, drogÄ™ powiatowÄ… nr 1528 r. oraz planowanÄ… rezerwÄ™o bwodnicy ÅaÅ„cuta
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.