65352 / 2012-03-02 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dla rozwiązania drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica z drogą wojewódzką Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w m. Kańczuga
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje:
1) zakres usług określony został w Rozdziale III SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
2) udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane usługi:
Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi:
a) przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu tj. 60 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego robót bez prawa dodatkowego wynagrodzenia;
b) gwarancja i rękojmia Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 65352
Data publikacji: 2012-03-02
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dla rozwiązania drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica z drogą wojewódzką Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w m. Kańczuga
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
1) zakres usług określony został w Rozdziale III SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
2) udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane usługi:
Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi:
a) przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu tj. 60 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego robót bez prawa dodatkowego wynagrodzenia;
b) gwarancja i rękojmia Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 31/08/2012
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie w/w warunku określonego Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum jednej usługi polegającej na nadzorze nad budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją drogi minimum klasy Z. Na potwierdzenie wykonania usług, o których mowa, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku (np. referencje) od Inwestorów, zawierające informacje:
- nazwę i lokalizację kontraktu,
- nazwę Wykonawcy usług,
- okres realizacji,
- opinię Inwestora, co do jakości usług i wykonania ich z należytą starannością.
Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Inspektor Nadzoru (główny w zakresie robót drogowych) - 1 osoba
Kwalifikacje:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- Przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
b) Inspektor Nadzoru w zakresie robót instalacyjnych (instalacje kanalizacyjne,
wodne) - 1 osoba
Kwalifikacje:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- Przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
c) Inspektor Nadzoru w zakresie robót telekomunikacyjnych - 1 osoba
Kwalifikacje:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej;
- Przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
d) Inspektor Nadzoru w zakresie robót elektrycznych- 1 osoba
Kwalifikacje:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- Przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć:
1) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wg wzoru - Załącznik nr 1 do formularza oferty;
2) Zakresy usług, które zostaną powierzone podwykonawcom według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do oferty (w przypadku realizacji zamówienia siłami własnymi należy wpisać nie dotyczy).
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą być to:
1) niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
2) działanie siły wyższej;
3) okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
4) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
5) udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
6) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
7) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
8) wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
9) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
10) wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzieleni, przekształcenie spółek);
11) wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
12) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy;
13) ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 45
Data składania wniosków, ofert: 13/03/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 45
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Rozpoczęcie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nastąpi z dniem podpisania umowy. Zakończenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nastąpi z chwilą skutecznego zgłoszenia zakończenia robót.
Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia na 31.08.2012r.
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Podobne przetargi
42460 / 2014-02-06 - Inny: spółka prawa handlowego
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego - dokończenie budowy - realizowanego w ramach projektu Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa
130290 / 2009-04-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Kolbuszowski - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów-Przedbórz-Niwiska-Mielec
111683 / 2009-07-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa mostu przez rzekę Wetlinka w miejscowości Wetlina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 83+766
232184 / 2013-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie remontu dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa:
Zadanie Nr 1 - most przez potok Balniczek w miejscowości Maniów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 54+464; Zadanie Nr 2 - most przez rzekę Osława w miejscowości Maniów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 55+424
251716 / 2010-08-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna - Nowa Sarzyna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa istniejącego kompleksu szkolnego o budynek Gimnazjum w Nowej Sarzynie - Etap II.
172333 / 2009-10-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Strzyżowski - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica wraz z przebudową mostów
143442 / 2011-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Jasielski - Jasło (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na budynku II LO w Jaśle i budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego
324682 / 2010-10-08 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Baligród - Baligród (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Baligród- II przetarg
140780 / 2010-05-24 - Inny: Jednostka budżetowa Starostwa Powiatowego
Dom Pomocy Społecznej - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA: PAWILON D - REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKÓW GOSPODARCZO - MAGAZYNOWYCH
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI GOSPODARCZEJ BUDYNKU NA CELE REHABILITACJI DPS
38301 / 2009-02-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Jasło - Jasło (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Poprawa powiązań komunikacyjnych obszarów gospodarczych i przemysłowych miasta Jasła- przebudowa ulicy Fabrycznej - etap II, budowa drogi KZ4.
363834 / 2013-09-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór konserwatorski oraz Badania archeologiczne i nadzór archeologiczny podczas realizacji Projektu pn.: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I
250391 / 2011-09-21 - Inny: sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. - Krosno (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
UsÅ‚uga doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji inwestycji pn. Blok kogeneracyjny ciepÅ‚a(6,8 MWt) i energii elektrycznej ( 1,255 MWe netto ) opalany biomasÄ… w CiepÅ‚owni ÅężaÅ„ska w KroÅ›nie
353544 / 2011-10-26 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Baligród - Baligród (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań pn: 1. Remonty budynków mieszkalnych i kancelarii leśnictw w Nadleśnictwie Baligród, 2. Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Baligród.
162915 / 2012-07-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Jasielnica w miejscowości Nowosiółki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 10+701
483416 / 2012-11-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pruchnik - Pruchnik (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
84971 / 2014-04-17 - Uczelnia publiczna
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Åukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej na zadaniach inwestycyjnych z planu Politechniki Rzeszowskiej
236974 / 2010-08-04 - Inny: spółka prawa handlowego
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT)- II Etap Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Oś Priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
91087 / 2012-04-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych - Kompleks rekreacyjno- turystyczny w Pustkowie-Osiedlu, w branży: konstrukcyjno- budowlanej , sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego Pustkowa-Osiedla
28861 / 2014-02-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania : Wykonanie remontu dróg gminnych: ul. Przechodnia, ul. Dąbie, ul. Młynarska, ul. Wałowa, ul. Zgodna objętych projektem Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
82597 / 2013-05-21 - Inny: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań:
1. Przebudowa drogi leśnej Solinka - Roztoki nr inw. 242/236.
2. Przebudowa drogi leśnej nr 16 - nr inw.242/142
189335 / 2010-07-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Tyczyn - Tyczyn (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Kielnarowej i Borku Starym II etap
62231 / 2014-03-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lubaczów - Lubaczów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pod nazwą: Przywrócenie aktywności gospodarczej na terenach posiarkowych w Baszni (Gmina Lubaczów)-budowa 2 odcinków infrastruktury drogowej:
a)Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna- ulica Kolejowa km 0 + 000 - km 0 + 890
b)Przebudowa drogi gminnej Basznia Górna - Huta Kryształowa km 0 + 000 - km 4 + 940, realizowana w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczowa i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdił
52749 / 2013-04-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Jasielski - Jasło (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na odbudowie dróg powiatowych oraz mostu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego
91375 / 2015-06-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją zadania pn: Remont dróg gminnych: Przechodnia, Zgodna, Młynarska, Wałowa, Dąbie, Cicha - etap II, objętych projektem Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
230633 / 2010-08-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Sanok (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej dla zadania Remont pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej (cześć wydatków niekwalifikowanych) zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPK.05.02.00-18-009/09-00, w ramach projektu unijnego Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pt. Modernizacja SPZOZ w Sanoku - alokacja Oddziału Kardiologii - profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia
39896 / 2012-02-09 - Inny: Jednostka Organizacyjna Lasów Państwowych
Nadleśnictwo Lubaczów - Lubaczów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn. Rozbiórka i zabezpieczenie obiektów powojskowych na terenie Nadleśnictwa Lubaczów
47364 / 2013-02-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót .
224693 / 2013-10-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stalowa Wola - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania:
Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5
142691 / 2012-07-02 - Inny: PGL LP Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem Przebudowy drogi gruntowej Okrąglik na drogę tłuczniową km 0+000-km 2+200
240170 / 2010-08-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Kolbuszowski - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Poprawa bezpieczeństwa w powiecie kolbuszowskim poprzez remont drogi powiatowej nr 1 227R Trześń - Domatków - Bukowiec - Kupno