377344 / 2011-11-14 - / Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim (Krosno Odrzańskie)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-10-28 pod pozycją 356048. Zobacz ogłoszenie 356048 / 2011-10-28 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 377344
Data publikacji: 2011-11-14
Nazwa: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Ulica: ul. Piastów 10B
Numer domu: 10B
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Kod pocztowy: 66-600
Województwo / kraj: lubuskie
Numer telefonu: 068 3830218
Numer faxu: 068 3830236
Adres strony internetowej: www.pow.krosno-odrz.pl
Regon: 97077819700000
Typ ogłoszenia: ZP-406
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 356048
Data wydania biuletynu: 2011-10-28
Ogłoszenie dotyczy: 0
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Miejsce składania: IV.3)
Przed wprowadzeniem zmainy:
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczących: 1) błędów pisarskich lub rachunkowych w treści umowy, 2) opóźnienia w realizacji robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, powodujące zmianę ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy, 3) opóźnienia w realizacji robót wynikające z konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej powodująca zmianę terminu realizacji umowy, 4) opóźnienia w realizacji robót budowlanych wynikające z wystąpienia robót dodatkowych 5) wystąpienie opóźnień w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy powstałych na skutek nagłego działania sił zewnętrznych takich jak np. zapadnięcie się ziemi, pożar, powódź, ulewa, trąba powietrzna, wysokie mrozy, wysokie opady śniegu, uniemożliwiających wykonanie zamówienia powodujących konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji umowy, 6) odstąpienia od kar umownych w przypadku wskazanym w pkt 3, 4 i 5 7) w przypadku pojawienia się okoliczności, o których mowa w pkt 2, 3, 4 i 5 dopuszcza się możliwość zmiany warunków płatności tj. podziału płatności na dwie części w zależności od stopnia zaawansowania robót.
Po wprowadzeniu zmiany:
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczących błędów pisarskich lub rachunkowych w treści umowy.
Podobne przetargi
236183 / 2013-11-08 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dom Pomocy SpoÅ‚ecznej w Toporowie - Åagów (lubuskie)
CPV: -
256088 / 2009-07-28 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: -
507638 / 2012-12-13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Lubuska Federacja Sportu - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: -
314656 / 2012-08-24 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powiat SÅ‚ubicki-Starostwo Powiatowe - SÅ‚ubice (lubuskie)
CPV: -
327442 / 2009-09-22 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - Nowa Sól (lubuskie)
CPV: -
98652 / 2015-04-29 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. - Kostrzyn nad Odrą (lubuskie)
CPV: -
21178 / 2009-02-09 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: -
56578 / 2015-03-13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Centrum Standaryzacji Biomasy Sp. z o.o. - Bogdaniec (lubuskie)
CPV: -
269940 / 2015-10-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Szpital Międzyrzecki" Spółka z o.o. w Międzyrzeczu - Międzyrzecz (lubuskie)
CPV: -
399832 / 2012-10-16 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: -
77871 / 2013-05-16 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Związek Celowy Gmin MG-6 - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: -
244850 / 2011-08-16 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powiat Gorzowski - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: -
37712 / 2015-02-19 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakład Karny w Krzywańcu - Nowogród Bobrzański (lubuskie)
CPV: -
2762 / 2015-01-07 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sulęcin (lubuskie)
CPV: -
136442 / 2012-04-27 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Żłobek Miejski Nr 2 - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: -
185617 / 2013-09-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A. - Żary (lubuskie)
CPV: -
267716 / 2011-08-31 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A. - Żary (lubuskie)
CPV: -
334574 / 2015-12-08 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko - Lubsko (lubuskie)
CPV: -
212391 / 2011-08-05 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Nadleśnictwo Sulechów - Sulechów (lubuskie)
CPV: -
67955 / 2010-03-29 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka - Cybinka (lubuskie)
CPV: -
17759 / 2010-01-27 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - Nowa Sól (lubuskie)
CPV: -