35800 / 2013-01-25 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmin Poczesna (Poczesna)

Zgodny z tonerem TK-3130 Czarny marki FullPrint

Cena: 147.00 PLN

INŻYNIER KONTRAKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BRZEZINACH NOWYCH, BRZEZINACH KOLONII, SOBUCZYNIE I WRZOSOWEJ

Opis zamówienia

Z powodu wygaśnięcia w marcu 2013 r. umowy z Inżynierem Kontraktu, który pełnił ją w okresie od 2010 r. do marca 2013 rozpisujemy przetarg na wykonanie przedmiotowej usługi na lata 2013-2014. Inspektor nadzoru działający w ramach Inżyniera kontraktu odpowiedzialny jest za prowadzenie robót w okresie 2013-2014 r. oraz za uporządkowanie wszystkich zaległych spraw formalnych, związanych z uporządkowaniem budowy i oddaniem jej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Wartość nadzorowanych robót w latach 2013-2014 r. wynosi 20 012 530,00 zł. Wartość całości robót od początku ich realizacji, których stan formalny należy uporządkować w taki sposób, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie lub brak sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót: 26 419 384,44 zł

1.Celem niniejszego Kontraktu jest profesjonalne świadczenie usług polegających na zarządzaniu technicznym i finansowym, w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, dla Przedsięwzięcia BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BRZEZINACH NOWYCH, BRZEZINACH KOLONII, SOBUCZYNIE I WRZOSOWEJ
2.W zakres Przedsięwzięcia wskazanego w pkt 1 wchodzą roboty budowlane objęte przedmiotem Kontraktu (Umowy- zgodnie z załącznikiem 2 SIWZ dla przetargu nieograniczonego na roboty): Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i Wrzosowej.
3.Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi Inżyniera Kontraktu - Inwestora Zastępczego mające na celu w szczególności:
1)organizację wszystkich robót na wykonanie których Zamawiający zawarł Kontrakt na roboty, dla poprawnej realizacji Przedsięwzięcia,
2)wzajemną koordynację wszystkich zakontraktowanych robót, z zagwarantowaniem Zamawiającemu prowadzenia bieżącej działalności w zakresie gospodarki wodno ściekowej
3)nadzór nad właściwym wykonaniem Kontraktu na roboty
4)monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym Kontraktu na roboty,
5)wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), w stosunku do robót budowlanych objętych Kontraktem na roboty
6)koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego i m.in. przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczenie spośród Kluczowych Specjalistów Inżyniera jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie
7)konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiającego w Kontrakcie na roboty,
8)rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla przedsięwzięć finansowanych z Funduszu Spójności,
9)rozliczenia finansowe w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z umową nr 234/2012/337/OW/ot-sc/P w tym:
wykonywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych w przypadku wystąpienia zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiającego,
ustalanie nowych transz w przypadku zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych,
wykonywanie sprawozdań rozliczających,
wykonanie sprawozdania końcowego
10)sporządzanie i aktualizację harmonogramów rzeczowo - finansowych oraz planów płatności zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla przedsięwzięć finansowanych z Funduszu Spójności,
11)współpracę z Jednostką Realizującą Projekt w zakresie raportowania, sprawozdawczości i rozliczenia finansowego środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (środki krajowe),
12)nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi oraz w okresie zgłaszania wad,
13)końcowe rozliczenie finansowe Kontraktu na roboty oraz całego przedsięwzięcia w imieniu POZR (Zamawiającego w niniejszym postępowaniu przetargowym) zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla przedsięwzięć/projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
14)opracowanie analizy finansowej, wyliczenie luki finansowej zgodnie z wytycznymi dla przedsięwzięć planowanych do współfinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, jeśli zajdzie taka konieczność
15)wspieranie działań Jednostki Realizującej Przedsięwzięcie dla poprawności realizowanego Przedsięwzięcia.
16)zgłoszenie zakończenia robót , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanej kanalizacji/braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót.

Szczegółowy zakres robót przyjętych do nadzoru znajduje się w przetargu na wybór Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o nr. referencyjnym : JRP 042.103.2012.DM w pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 35800

Data publikacji: 2013-01-25

Nazwa: Gmin Poczesna

Ulica: ul. Wolności 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Poczesna

Kod pocztowy: 42-262

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 3274116

Regon: 15139814900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: www.poczesna.pl

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
INŻYNIER KONTRAKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BRZEZINACH NOWYCH, BRZEZINACH KOLONII, SOBUCZYNIE I WRZOSOWEJ

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Z powodu wygaśnięcia w marcu 2013 r. umowy z Inżynierem Kontraktu, który pełnił ją w okresie od 2010 r. do marca 2013 rozpisujemy przetarg na wykonanie przedmiotowej usługi na lata 2013-2014. Inspektor nadzoru działający w ramach Inżyniera kontraktu odpowiedzialny jest za prowadzenie robót w okresie 2013-2014 r. oraz za uporządkowanie wszystkich zaległych spraw formalnych, związanych z uporządkowaniem budowy i oddaniem jej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Wartość nadzorowanych robót w latach 2013-2014 r. wynosi 20 012 530,00 zł. Wartość całości robót od początku ich realizacji, których stan formalny należy uporządkować w taki sposób, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie lub brak sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót: 26 419 384,44 zł

1.Celem niniejszego Kontraktu jest profesjonalne świadczenie usług polegających na zarządzaniu technicznym i finansowym, w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, dla Przedsięwzięcia BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BRZEZINACH NOWYCH, BRZEZINACH KOLONII, SOBUCZYNIE I WRZOSOWEJ
2.W zakres Przedsięwzięcia wskazanego w pkt 1 wchodzą roboty budowlane objęte przedmiotem Kontraktu (Umowy- zgodnie z załącznikiem 2 SIWZ dla przetargu nieograniczonego na roboty): Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i Wrzosowej.
3.Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi Inżyniera Kontraktu - Inwestora Zastępczego mające na celu w szczególności:
1)organizację wszystkich robót na wykonanie których Zamawiający zawarł Kontrakt na roboty, dla poprawnej realizacji Przedsięwzięcia,
2)wzajemną koordynację wszystkich zakontraktowanych robót, z zagwarantowaniem Zamawiającemu prowadzenia bieżącej działalności w zakresie gospodarki wodno ściekowej
3)nadzór nad właściwym wykonaniem Kontraktu na roboty
4)monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym Kontraktu na roboty,
5)wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), w stosunku do robót budowlanych objętych Kontraktem na roboty
6)koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego i m.in. przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczenie spośród Kluczowych Specjalistów Inżyniera jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie
7)konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiającego w Kontrakcie na roboty,
8)rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla przedsięwzięć finansowanych z Funduszu Spójności,
9)rozliczenia finansowe w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z umową nr 234/2012/337/OW/ot-sc/P w tym:
wykonywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych w przypadku wystąpienia zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiającego,
ustalanie nowych transz w przypadku zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych,
wykonywanie sprawozdań rozliczających,
wykonanie sprawozdania końcowego
10)sporządzanie i aktualizację harmonogramów rzeczowo - finansowych oraz planów płatności zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla przedsięwzięć finansowanych z Funduszu Spójności,
11)współpracę z Jednostką Realizującą Projekt w zakresie raportowania, sprawozdawczości i rozliczenia finansowego środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (środki krajowe),
12)nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi oraz w okresie zgłaszania wad,
13)końcowe rozliczenie finansowe Kontraktu na roboty oraz całego przedsięwzięcia w imieniu POZR (Zamawiającego w niniejszym postępowaniu przetargowym) zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla przedsięwzięć/projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
14)opracowanie analizy finansowej, wyliczenie luki finansowej zgodnie z wytycznymi dla przedsięwzięć planowanych do współfinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, jeśli zajdzie taka konieczność
15)wspieranie działań Jednostki Realizującej Przedsięwzięcie dla poprawności realizowanego Przedsięwzięcia.
16)zgłoszenie zakończenia robót , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanej kanalizacji/braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót.

Szczegółowy zakres robót przyjętych do nadzoru znajduje się w przetargu na wybór Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o nr. referencyjnym : JRP 042.103.2012.DM w pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia.

Kody CPV:
710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
715400005 (Usługi zarządzania budową)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
716000004 (Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
716313003 (Usługi technicznego nadzoru budowlanego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) .

Czas: O

Okres w miesiącach: 20

Informacja na temat wadium:
1.Wysokość wadium

1)Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości:
12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy PLN)

2.Forma wadium

1)Wadium może być wniesione w następujących formach:
a)pieniądzu;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)gwarancjach bankowych;
d)gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275).
2)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwarantaporęczyciela (instytucji udzielających gwarancjiporęczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją poręczeniem,
c)kwotę gwarancji poręczenia,
d)termin ważności gwarancji poręczenia,
e)zobowiązanie gwaranta poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano:
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ;
f)gwarancja poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
g)gwarancja poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
h)wszelkie spory dotyczące gwarancji poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
i)jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie usługi o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto każda, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inwestora zastępczego itp. dla inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanej z udziałem środków unijnych, o wartości robót budowlanych co najmniej 10.000.000 PLN brutto.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani się wskazać te osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:

1)Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Kierownik Zespołu
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanej z udziałem środków unijnych o wartości robót co najmniej 10.000.000 PLN brutto

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru budowlanego

3)Inspektor nadzoru inwestorskiego - w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy dróg

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego
4) Kierownik kontraktu

co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika kontraktu - Inżyniera kontraktu przy minimum dwóch zakończonych inwestycjach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanej z udziałem środków unijnych, o wartości robót co najmniej 10.000.000 PLN brutto każda
wykształcenie wyższe techniczne. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
a)Wykonawca osiągnął w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roczne przychody netto ze sprzedaży, w kwocie co najmniej 800 000 PLN (rok 2009, 2010, 2011).
b)posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 200 000 PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 PLN. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Sprawozdanie finansowe w całości: Tak

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 3

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 8: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, pełnomocnoctwo-jeżeli dotyczy, zobowiązanie-jezeli dotyczy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust 2 - 11.
2.Zmiana może obejmować:
a)zmianę sposobu spełnienia świadczenia umownego przy zachowaniu co najmniej standardów jakościowych określonych Wymaganiami Zamawiającego,
b)pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim)
c)zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług,
d)zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Przedsięwzięcia,
3.Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:
a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.
b)Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
4.Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 3, wraz z tą propozycją przedłoży:
a)opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
b)propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia usług i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz
c)szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem
5.Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust 4.
6. W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
7.Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 5-6.
8.W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.
9.Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust 1 lub kwoty określonej § 4 ust 1 przy przyjęciu, których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy.
10.Kwota o której mowa w § 4 ust 1 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:
a) w stosunku do usług które są pomijane usług - zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych usług ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy.
b) w stosunku do usług, które będą realizowane, a które nie są pod względem ilościowym objęte ofertą oraz usług nie objętych ofertą - zostanie zwiększona zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za tego rodzaju usługi, o ile takie w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach zgodnie z cenami rynkowymi za usługi wykonywane w ramach zmiany.
11.Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. Zmiana Umowy- Aneks nie może być podpisana później niż 45 dni przed upływem terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 ust 1.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.poczesna.akcessnet.net

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Poczesna ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna

Data składania wniosków, ofert: 04/02/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 08:30

Miejsce składania:
Urząd Gminy Poczesna ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna pok. 28

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tyś.RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Potencjał techniczny:
a)posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w liczbie co najmniej 8 pracowników
b)posiadać przeciętną liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w ilości co najmniej 3 osoby.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Podobne przetargi