93531 / 2010-04-22 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Resko (Resko)

Oryginalny wywoływacz 8015 Purpurowy marki Ricoh

Cena: 73.57 PLN

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu boisk przy gimnazjum w Resku

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na: Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku, inwestycji współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-13 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę:
- boisko do gier sportowych o wymiarach 55m x 30m, ze spadkiem nawierzchni 0,5% (w kształcie koperty);
- boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 36,57m x 18,28m, o spadku nawierzchni daszkowym 0,5%, która ograniczać będzie obrzeże betonowe 8cm x 30cm osadzone na ławie betonowej;
- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 22m x 44m i spadku nawierzchni daszkowym 0,6%;
- boisko do koszykówki o wymiarach 17m x 31m i spadku nawierzchni daszkowym 0,6% oraz boisko do siatkówki o wymiarach 9m x 18m i spadku nawierzchni daszkowym 0,6%.
Wokół projektowanego boiska do gier sportowych usytuowano bieżnie okólna o długości 200m i prosta o długości 100m. Projektowane bieżnie będą posiadały szerokość 4 x 1,22m = 4,88m i spadki nawierzchni poprzeczne jednostronne 0,8%. Na obu zakolach płyty boiska zaprojektowano dwie rozbieżnie do skoku wzwyż o spadku nawierzchni 0,4%.
Dla widzów projektuje sie budową stałej trybuny dla 360 widzów, usytuowanej w południowej części zespołu boisk.
W zakres projektu wchodzi również oświetlenie zewnętrzne dla projektowanych boisk sportowych. Oświetlenie boiska do koszykówki zaprojektowano na 4 słupach stalowych rurowych o dł. 10m z lampami o mocy 400W. Oświetlenie boiska do siatkówki zaprojektowano na 2 słupach stalowych rurowych o dł. 10m z lampami o mocy 400W. Oświetlenie boiska do tenisa zaprojektowano na 3 słupach stalowych rurowych o dł. 10m z lampami o mocy 400W. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano na 4 słupach stalowych rurowych o dł. 10m z lampami o mocy 400W.
Oświetlenie boiska do piłki nożnej zaprojektowano na 6 słupach stalowych rurowych o dł. 12m z lampami o mocy 1000W.
Zaprojektowano parking wydzielony na 24 miejsca postojowe w układzie prostopadłym o wym. stanowiska 2,5m x 5,0m. Wjazd i wyjazd na parking zaplanowano od ul. Buczka. Również dodatkowo zaplanowano ścieżkę wokół boisk z możliwością przejazdu samochodów obsługi technicznej na tereny sportowe. Ścieżkę zaprojektowano o szerokości
3,00m ze spadkiem poprzecznym nawierzchni jednostronnym 2%. Przy szkole gimnazjalnej zaprojektowano chodniki o szerokosci1,50m, 2,50m i 3,0m.
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie nasadzenia zieleni niskiej takiej jak żywopłot - bukszpan i trawniki parkowe nasadzenia zieleni wysokiej drzewami i krzewami liściastymi.
2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polega na kompleksowej obsłudze Zamawiającego jako inwestora w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji obejmuje:
a) przygotowanie dokumentacji przetargowej;
b) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień;
c) uczestniczenie w komisji przetargowej oraz sporządzenie protokołu wybory oferty;
d) organizację i zarządzanie procesem inwestycyjnym;
e) pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie;
f) przekazanie placu budowy;
g) udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi wykonawcom;
h) konsultacji rozwiązań z Zamawiającym wynikłych problemów;
i) organizacji narad inwestycyjnych nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego;
j) koordynacji frontu robót, w tym dostaw materiałów i wyposażenia;
k) organizacji i odbioru robót budowlanych, w tym prowadzenie dokumentacji fotograficznej robót;
l) dochodzenie oraz egzekwowanie od wykonawcy uprawnień Zamawiającego z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania lub niewykonania w terminie zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami robót;
ł) prowadzenie korespondencji w imieniu zamawiającego;
m) być przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację;
n) wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu i kierownikiem
budowy poprawki w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych robót budowlanych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia obiektu;
o) kontrolować jakość wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,
p) kontrolować zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,
r) kontrolować zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,
s) kontrolować jakość i wartość wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,
t) kontrolować prawidłowość zafakturowania wykonanych robót,
u) kontrolę kosztów i rozliczenie inwestycji, a w szczególności:
- sprawdzanie faktur z cząstkowymi odbiorami robót;
- kontrola realizacji harmonogramu inwestycji;
- sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań zgodnie z wytycznymi RPO WZ;
- dokonywanie korekt i poprawek wniosków o płatność i sprawozdań;
- zgłoszenia zakończenia inwestycji odpowiednim organom;
- obsługę prawną inwestycji, poprzez wydawanie opinii prawnych dotyczących przedmiotu inwestycji;
- wykonywanie wszelkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowego wykonywania nadzoru nad realizacją inwestycji i umową pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim oraz Zamawiającym a wykonawcą robót.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 93531

Data publikacji: 2010-04-22

Nazwa: Gmina Resko

Ulica: Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Resko

Kod pocztowy: 72-315

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 0-91 3951503 w. 37

Numer faxu: 0-91 3951205

Adres strony internetowej: www.bip.resko.pl

Regon: 81168445600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu boisk przy gimnazjum w Resku

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na: Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku, inwestycji współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-13 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę:
- boisko do gier sportowych o wymiarach 55m x 30m, ze spadkiem nawierzchni 0,5% (w kształcie koperty);
- boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 36,57m x 18,28m, o spadku nawierzchni daszkowym 0,5%, która ograniczać będzie obrzeże betonowe 8cm x 30cm osadzone na ławie betonowej;
- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 22m x 44m i spadku nawierzchni daszkowym 0,6%;
- boisko do koszykówki o wymiarach 17m x 31m i spadku nawierzchni daszkowym 0,6% oraz boisko do siatkówki o wymiarach 9m x 18m i spadku nawierzchni daszkowym 0,6%.
Wokół projektowanego boiska do gier sportowych usytuowano bieżnie okólna o długości 200m i prosta o długości 100m. Projektowane bieżnie będą posiadały szerokość 4 x 1,22m = 4,88m i spadki nawierzchni poprzeczne jednostronne 0,8%. Na obu zakolach płyty boiska zaprojektowano dwie rozbieżnie do skoku wzwyż o spadku nawierzchni 0,4%.
Dla widzów projektuje sie budową stałej trybuny dla 360 widzów, usytuowanej w południowej części zespołu boisk.
W zakres projektu wchodzi również oświetlenie zewnętrzne dla projektowanych boisk sportowych. Oświetlenie boiska do koszykówki zaprojektowano na 4 słupach stalowych rurowych o dł. 10m z lampami o mocy 400W. Oświetlenie boiska do siatkówki zaprojektowano na 2 słupach stalowych rurowych o dł. 10m z lampami o mocy 400W. Oświetlenie boiska do tenisa zaprojektowano na 3 słupach stalowych rurowych o dł. 10m z lampami o mocy 400W. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano na 4 słupach stalowych rurowych o dł. 10m z lampami o mocy 400W.
Oświetlenie boiska do piłki nożnej zaprojektowano na 6 słupach stalowych rurowych o dł. 12m z lampami o mocy 1000W.
Zaprojektowano parking wydzielony na 24 miejsca postojowe w układzie prostopadłym o wym. stanowiska 2,5m x 5,0m. Wjazd i wyjazd na parking zaplanowano od ul. Buczka. Również dodatkowo zaplanowano ścieżkę wokół boisk z możliwością przejazdu samochodów obsługi technicznej na tereny sportowe. Ścieżkę zaprojektowano o szerokości
3,00m ze spadkiem poprzecznym nawierzchni jednostronnym 2%. Przy szkole gimnazjalnej zaprojektowano chodniki o szerokosci1,50m, 2,50m i 3,0m.
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie nasadzenia zieleni niskiej takiej jak żywopłot - bukszpan i trawniki parkowe nasadzenia zieleni wysokiej drzewami i krzewami liściastymi.
2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polega na kompleksowej obsłudze Zamawiającego jako inwestora w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji obejmuje:
a) przygotowanie dokumentacji przetargowej;
b) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień;
c) uczestniczenie w komisji przetargowej oraz sporządzenie protokołu wybory oferty;
d) organizację i zarządzanie procesem inwestycyjnym;
e) pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie;
f) przekazanie placu budowy;
g) udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi wykonawcom;
h) konsultacji rozwiązań z Zamawiającym wynikłych problemów;
i) organizacji narad inwestycyjnych nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego;
j) koordynacji frontu robót, w tym dostaw materiałów i wyposażenia;
k) organizacji i odbioru robót budowlanych, w tym prowadzenie dokumentacji fotograficznej robót;
l) dochodzenie oraz egzekwowanie od wykonawcy uprawnień Zamawiającego z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania lub niewykonania w terminie zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami robót;
ł) prowadzenie korespondencji w imieniu zamawiającego;
m) być przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację;
n) wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu i kierownikiem
budowy poprawki w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych robót budowlanych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia obiektu;
o) kontrolować jakość wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,
p) kontrolować zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,
r) kontrolować zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,
s) kontrolować jakość i wartość wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,
t) kontrolować prawidłowość zafakturowania wykonanych robót,
u) kontrolę kosztów i rozliczenie inwestycji, a w szczególności:
- sprawdzanie faktur z cząstkowymi odbiorami robót;
- kontrola realizacji harmonogramu inwestycji;
- sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań zgodnie z wytycznymi RPO WZ;
- dokonywanie korekt i poprawek wniosków o płatność i sprawozdań;
- zgłoszenia zakończenia inwestycji odpowiednim organom;
- obsługę prawną inwestycji, poprzez wydawanie opinii prawnych dotyczących przedmiotu inwestycji;
- wykonywanie wszelkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowego wykonywania nadzoru nad realizacją inwestycji i umową pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim oraz Zamawiającym a wykonawcą robót.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2010

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i są uprawnieni do działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 ze zmianami)
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, na zasadzie spełnia-nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca złoży wykaz dokumentujący należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 kontraktów na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości minimum 3 mln złotych każdy wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, na zasadzie spełnia-nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz potwierdzający, że dysponuje zespołem osób posiadających niezbędne uprawnienia w zakresie:
a) Kierownik Projektu wykształcenie wyższe związane z funduszami UE oraz potwierdzone kwalifikacje tj. doświadczenie w zakresie zarządzania (pełnienia funkcji Kierownika Projektu) przynajmniej trzema zakończonymi projektami z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej;
b) Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania (kierowania) robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z doświadczeniem przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na co najmniej jednym zadaniu związanym z budową boiska sportowego.
c) Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania (kierowania) robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z doświadczeniem przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na co najmniej jednym zadaniu związanym z budową instalacji elektroenergetycznej zasilania i oświetlenia oświetlenia stadionu miejskiego.
d) Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania (kierowania) robotami w branży drogowej bez ograniczeń i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z doświadczeniem przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na co najmniej jednym zadaniu związanym z budową boiska sportowego.
e) Specjalista ds. rozliczeń - osoba posiadająca wykształcenie wyższe związane z funduszami UE oraz potwierdzone kwalifikacje tj. doświadczenie w zakresie rozliczenia co najmniej dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, na zasadzie spełnia-nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca wraz z ofertą złoży dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500 tys. złotych.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia-nie spełnia.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.resko.pl zakładka Zamówienia publiczne

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 72-315 Resko, pokój nr 20, w godzinach pracy urzędu.

Data składania wniosków, ofert: 30/04/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:30

Miejsce składania:
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 72-315 Resko, pokój nr 13 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Świadczenie usług inżyniera kontraktu będące przedmiotem postępowania przetargowego dotyczy inwestycji współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-13 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715400005 (Usługi zarządzania budową)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
716300003 (Usługi kontroli i nadzoru technicznego)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
715210006 (Usługi nadzorowania placu budowy)

Podobne przetargi