124607 / 2012-06-05 - Administracja samorządowa / Starostwo Powiatowe w Żninie (Żnin)

Zestaw tuszy LC-1100 Cyan/Magenta/Yellow/Black marki FullPrint

Cena: 35.67 PLN

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i konstrukcyjno - budowlanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i konstrukcyjno - budowlanej branży sanitarnej i konstrukcyjno - budowlanej realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego:
1.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie, ul. Śniadeckich 18,
2.Termomodernizacja Budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie,
ul. Browarowa 14,
3.; Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie, ul. Szpitalna 30,
4. Termomodernizacja Budynku Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie, ul. Szpitalna 30.
5.Termomodernizacja Budynku Poradni Specjalistycznych Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie, ul. Szpitalna 30,
6.Termomodernizacja Budynku Administracyjnego wraz z Prosektorium Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Żninie, ul. Szpitalna 30.
Do obowiązków Inspektora należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz czynności dodatkowe w szczególności:
3. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem robót budowlanych bądź w toku ich realizacji, wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, Inspektor jest zobowiązany zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą.
4. Wprowadzanie poprawek w dokumentacji projektowej nie powodujące zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych, które nie wpłyną zasadniczo na rozwiązania konstrukcyjne , technologiczne i instalacyjne oraz nie powodują pogorszenia parametrów technicznych, użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo obiektu, w uzgodnieniu z autorem projektu, Zamawiającym i kierownikiem budowy, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz za zgodą projektanta nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej.
5. Nadzorowanie budowy podczas wykonywania robót budowlanych w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność wykonywanej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lecz nie mniej niż dwa razy w tygodniu.
6. Weryfikacja robót pod kątem wstępnego i ostatecznego odbioru robót.
7. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor ma obowiązek dokonywania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem .
8. W porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego Inspektor działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego .
9. Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz terminów ich wykonania,
10. Kontrolowanie rozliczeń budowy pod względem rzeczowo-finansowym oraz materiałowym.
11. Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz parafowanie faktur i protokółów odbioru robót.
12. Kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy.
13. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót .
14. Inspektor, w razie konieczności lub przerwy w robotach, ustala ilość, jakość oraz wartość robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym.
15. Inspektor potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu do odbioru.
16. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu, Inspektor przejmuje od kierownika budowy dokumentację techniczną oraz dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy, które po sprawdzeniu i stwierdzeniu ich kompletności przekazuje Zamawiającemu .
17. W razie stwierdzenia wad Inspektor bierze udział w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroluje usunięcie tych wad .
18. Inspektor bierze udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.
19. Inspektor może żądać dokonania przez wykonawcę , na jego koszt , odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania , jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przez ich zakryciem, a także dokonania prób niszczących (odkucia, wycinki itp. ) wykonanych robót .

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 124607

Data publikacji: 2012-06-05

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Żninie

Ulica: ul. Potockiego 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Żnin

Kod pocztowy: 88-400

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 052 3031100

Numer faxu: 052 3031302

Adres strony internetowej: www.bip.powiat.znin.pl

Regon: 09236143300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i konstrukcyjno - budowlanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i konstrukcyjno - budowlanej branży sanitarnej i konstrukcyjno - budowlanej realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego:
1.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie, ul. Śniadeckich 18,
2.Termomodernizacja Budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie,
ul. Browarowa 14,
3.; Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie, ul. Szpitalna 30,
4. Termomodernizacja Budynku Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie, ul. Szpitalna 30.
5.Termomodernizacja Budynku Poradni Specjalistycznych Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie, ul. Szpitalna 30,
6.Termomodernizacja Budynku Administracyjnego wraz z Prosektorium Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Żninie, ul. Szpitalna 30.
Do obowiązków Inspektora należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz czynności dodatkowe w szczególności:
3. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem robót budowlanych bądź w toku ich realizacji, wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, Inspektor jest zobowiązany zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą.
4. Wprowadzanie poprawek w dokumentacji projektowej nie powodujące zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych, które nie wpłyną zasadniczo na rozwiązania konstrukcyjne , technologiczne i instalacyjne oraz nie powodują pogorszenia parametrów technicznych, użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo obiektu, w uzgodnieniu z autorem projektu, Zamawiającym i kierownikiem budowy, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz za zgodą projektanta nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej.
5. Nadzorowanie budowy podczas wykonywania robót budowlanych w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność wykonywanej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lecz nie mniej niż dwa razy w tygodniu.
6. Weryfikacja robót pod kątem wstępnego i ostatecznego odbioru robót.
7. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor ma obowiązek dokonywania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem .
8. W porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego Inspektor działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego .
9. Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz terminów ich wykonania,
10. Kontrolowanie rozliczeń budowy pod względem rzeczowo-finansowym oraz materiałowym.
11. Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz parafowanie faktur i protokółów odbioru robót.
12. Kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy.
13. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót .
14. Inspektor, w razie konieczności lub przerwy w robotach, ustala ilość, jakość oraz wartość robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym.
15. Inspektor potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu do odbioru.
16. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu, Inspektor przejmuje od kierownika budowy dokumentację techniczną oraz dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy, które po sprawdzeniu i stwierdzeniu ich kompletności przekazuje Zamawiającemu .
17. W razie stwierdzenia wad Inspektor bierze udział w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroluje usunięcie tych wad .
18. Inspektor bierze udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.
19. Inspektor może żądać dokonania przez wykonawcę , na jego koszt , odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania , jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przez ich zakryciem, a także dokonania prób niszczących (odkucia, wycinki itp. ) wykonanych robót .

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/05/2013

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Weryfikacja spełnienia warunku będzie następować na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy

Wiedza i doświadczenie:
Weryfikacja spełnienia warunku będzie następować na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy

Potencjał techniczny:
Weryfikacja spełnienia warunku będzie następować na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy .

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Weryfikacja spełnienia warunku będzie następować na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. oraz na podstawie wykazu osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował przy wykonaniu niniejszego zamówienia osobą/ami posiadającą/ymi wymagane uprawnienia Inspektora nadzoru inwestorskiego robót branży sanitarnej i konstrukcyjno - budowlanej posiadającą/ymi doświadczenie, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót co najmniej nad realizacją min. 2 robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności do przedmiotu niniejszego zamówieni

Sytuacja ekonomiczna:
Weryfikacja spełnienia warunku będzie następować na podstawie złożonego Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000,00 złotych.

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
wykaz nadzorowanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie nad minimum 2 robotami budowlanymi dotyczącymi wykonania termomodernizacji obiektu budowlanego o wartości co najmniej 2.000.000,00 złotych brutto oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - według załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ.
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000,00 złotych.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 3 niniejszego rozdziału.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
a)powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
b)zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności termin realizacji zamówienia.
c)zmiany ustawowej wysokości VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT dla usług objętych przedmiotem umowy.
4. Zmiany zawartej umowy wymagają aneksu, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy przedłożenia oryginału lub kserokopii uprawnień Inspektora nadzoru inwestorskiego robót branży sanitarnej i konstrukcyjno - budowlanej oraz zaświadczenia o przynależności tej osoby do izby samorządu zawodowego. Kserokopie tych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmioty, których dotyczą te dokumenty ( w przypadku gdy dokumenty dotyczą podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 2B ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.powiat.znin.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1 biuro nr 12 I piętro.

Data składania wniosków, ofert: 15/06/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1 biuro nr 12 I piętro.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi