499384 / 2013-12-04 - Inny: samorządowa jednostka organizacyjna / Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (Chmielnik)

Oryginalny tusz CLI-8Green Zielony marki Canon

Cena: 66.42 PLN

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: WYKONANIE WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO Z BIEŻNIĄ, KORTAMI TENISOWYMI, BUDYNKIEM NA SPRZĘT SPORTOWY I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu wielofunkcyjnego boiska sportowego z bieżnią, kortami tenisowymi, budynkiem na sprzęt sportowy i elementami małej architektury obejmującego:
- budowę boiska wielofunkcyjnego - nawierzchnia ze sztucznej trawy;
- budowę bieżni okólnej (200m) - nawierzchnia akrylowa
- budowę bieżni do biegu na 60m - nawierzchnia akrylowa;
- budowę skoczni do skoku w dal;
- budowę miejsca do pchnięcia kula;
- budowę lekkich trybun z siedziskami;
- budowę kortu do tenisa ziemnego;
- budowę oświetlenia boiska;
- budowę ogrodzenia i piłko chwytów;
- budowę chodników z kostki betonowej 6 cm;
- budowę budynku zaplecza;
- wykonanie trawników i posadzenie krzewów;
- wykonanie małej architektury - urządzeń służących rekreacji codziennej.
3.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzór inwestorski:
a) robót konstrukcyjno budowlanych,
b) robót drogowych,
c) robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
3.3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności:
a) monitorowanie postępu prac,
b) sprawowanie nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego,
c) współpracę z nadzorem autorskim, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu, wprowadzanie zmian nie powodujących zwiększenia kosztu r.b.m. - nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu, wzywanie nadzoru autorskiego na budowę oraz uznawanie i potwierdzanie pobytów płatnych na karcie nadzoru,
d) pobyty na budowie inspektorów nadzoru, zgodnie z technologią wykonywania robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, (nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu, a w miarę potrzeb częściej bądź na każde wezwanie Zamawiającego), weryfikacja dobranego sprzętu do realizacji inwestycji,
e) rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie i akceptowanie faktur, kalkulacji szczegółowych, kosztorysów częściowych do faktur, naliczanie kar i odszkodowań,
f) opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, maszyn i urządzeń, przebiegu tras i technologii,
g) wspólnie z Zamawiającym zawiadamianie o odbiorze końcowym wszystkich zainteresowanych instytucji oraz przyszłych właścicieli uzbrojenia,
h) przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych i w końcowym oraz przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
i) w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzór nad prawidłowością usunięcia usterek,
j) przekazanie Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji,
k) w razie konieczności wykonania robót zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności,
l) składanie w terminie do 5 dni po upływie każdego miesiąca sprawozdań z realizacji zadania oraz przyczyn ewentualnych odstępstw w stosunku do harmonogramu,
m) prowadzenie i kontrolę rozliczeń budowy oraz przygotowanie dokumentów przekazania na majątek trwały (OT) oraz dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z jego uzyskaniem.
n) pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
o) wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji drukowanej
i elektronicznej. Dokumentację tą należy wykonać w 2 egzemplarzach. Wykonaną dokumentację z realizacji budowy Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.
3.4. Szczegółowy opis robót budowlanych podlegających nadzorowaniu określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które Zamawiający udostępni zainteresowanym do wglądu. Dokumenty te znajdują się również na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: www.lagiewniki.com.pl
3.5. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie niezbędne koszty, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.
3.6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
3.7. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
3.8. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196 zł.
4. Termin wykonania zamówienia: przewidywany termin realizacji zadania - od dnia zawarcia umowy do dokonania odbioru końcowego zadania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 499384

Data publikacji: 2013-12-04

Nazwa: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

Ulica: Łagiewniki 73

Numer domu: 73

Miejscowość: Chmielnik

Kod pocztowy: 26-020

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3542076

Numer faxu: 041 3543050

Adres strony internetowej: www.lagiewniki.com.pl

Regon: 29238081000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Inny rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka organizacyjna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: WYKONANIE WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO Z BIEŻNIĄ, KORTAMI TENISOWYMI, BUDYNKIEM NA SPRZĘT SPORTOWY I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu wielofunkcyjnego boiska sportowego z bieżnią, kortami tenisowymi, budynkiem na sprzęt sportowy i elementami małej architektury obejmującego:
- budowę boiska wielofunkcyjnego - nawierzchnia ze sztucznej trawy;
- budowę bieżni okólnej (200m) - nawierzchnia akrylowa
- budowę bieżni do biegu na 60m - nawierzchnia akrylowa;
- budowę skoczni do skoku w dal;
- budowę miejsca do pchnięcia kula;
- budowę lekkich trybun z siedziskami;
- budowę kortu do tenisa ziemnego;
- budowę oświetlenia boiska;
- budowę ogrodzenia i piłko chwytów;
- budowę chodników z kostki betonowej 6 cm;
- budowę budynku zaplecza;
- wykonanie trawników i posadzenie krzewów;
- wykonanie małej architektury - urządzeń służących rekreacji codziennej.
3.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzór inwestorski:
a) robót konstrukcyjno budowlanych,
b) robót drogowych,
c) robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
3.3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności:
a) monitorowanie postępu prac,
b) sprawowanie nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego,
c) współpracę z nadzorem autorskim, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu, wprowadzanie zmian nie powodujących zwiększenia kosztu r.b.m. - nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu, wzywanie nadzoru autorskiego na budowę oraz uznawanie i potwierdzanie pobytów płatnych na karcie nadzoru,
d) pobyty na budowie inspektorów nadzoru, zgodnie z technologią wykonywania robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, (nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu, a w miarę potrzeb częściej bądź na każde wezwanie Zamawiającego), weryfikacja dobranego sprzętu do realizacji inwestycji,
e) rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie i akceptowanie faktur, kalkulacji szczegółowych, kosztorysów częściowych do faktur, naliczanie kar i odszkodowań,
f) opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, maszyn i urządzeń, przebiegu tras i technologii,
g) wspólnie z Zamawiającym zawiadamianie o odbiorze końcowym wszystkich zainteresowanych instytucji oraz przyszłych właścicieli uzbrojenia,
h) przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych i w końcowym oraz przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
i) w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzór nad prawidłowością usunięcia usterek,
j) przekazanie Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji,
k) w razie konieczności wykonania robót zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności,
l) składanie w terminie do 5 dni po upływie każdego miesiąca sprawozdań z realizacji zadania oraz przyczyn ewentualnych odstępstw w stosunku do harmonogramu,
m) prowadzenie i kontrolę rozliczeń budowy oraz przygotowanie dokumentów przekazania na majątek trwały (OT) oraz dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z jego uzyskaniem.
n) pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
o) wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji drukowanej
i elektronicznej. Dokumentację tą należy wykonać w 2 egzemplarzach. Wykonaną dokumentację z realizacji budowy Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.
3.4. Szczegółowy opis robót budowlanych podlegających nadzorowaniu określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które Zamawiający udostępni zainteresowanym do wglądu. Dokumenty te znajdują się również na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: www.lagiewniki.com.pl
3.5. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie niezbędne koszty, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.
3.6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
3.7. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
3.8. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196 zł.
4. Termin wykonania zamówienia: przewidywany termin realizacji zadania - od dnia zawarcia umowy do dokonania odbioru końcowego zadania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/08/2014

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 SIWZ.

Wiedza i doświadczenie:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 SIWZ.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lagiewniki.com.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach,
Łagiewniki 73,
26-020 Chmielnik,
e-mail: DSLagiewniki@poczta.neostarda.pl

Data składania wniosków, ofert: 12/12/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach,
Łagiewniki 73,
26-020 Chmielnik,
Kasa DPS.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)

Podobne przetargi