37032 / 2013-01-28 - Administracja samorządowa / Administracja Nieruchomości Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" (Łódź)

Oryginalny wywoływacz B2309660 Niebieski marki Ricoh

Cena: 149.20 PLN

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: MIA 100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych administrowanych przez AN Nowe Miasto

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego
w zakresie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją
i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. MIA 100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych
administrowanych przez AN Nowe Miasto oraz wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień
wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady zrealizowanej inwestycji.
Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy i rewitalizacji wraz z infrastrukturą techniczną
budynków nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 3, ul. Północnej 1/3
i ul. Więckowskiego 9.
2. Szczegółowy opis zakresu rzeczowego usługi objętej przedmiotem zamówienia zawarty jest:
- dla nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 3 - w załączniku Nr 1 do SIWZ
- dla nieruchomości położonej przy ul. Północnej 1/3 - w załącznikach Nr 2 do SIWZ
- dla nieruchomości położonej przy ul. Więckowskiego 9 - w załącznikach Nr 3 do SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 37032

Data publikacji: 2013-01-28

Nazwa:
Administracja Nieruchomości Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto"

Ulica: ul. Piotrkowska 17

Numer domu: 17

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-406

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6335610

Numer faxu: 042 6335969

Adres strony internetowej: www.nowemiasto.com3.pl

Regon: 47205319500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: MIA 100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych administrowanych przez AN Nowe Miasto

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego
w zakresie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją
i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. MIA 100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych
administrowanych przez AN Nowe Miasto oraz wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień
wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady zrealizowanej inwestycji.
Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy i rewitalizacji wraz z infrastrukturą techniczną
budynków nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 3, ul. Północnej 1/3
i ul. Więckowskiego 9.
2. Szczegółowy opis zakresu rzeczowego usługi objętej przedmiotem zamówienia zawarty jest:
- dla nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 3 - w załączniku Nr 1 do SIWZ
- dla nieruchomości położonej przy ul. Północnej 1/3 - w załącznikach Nr 2 do SIWZ
- dla nieruchomości położonej przy ul. Więckowskiego 9 - w załącznikach Nr 3 do SIWZ

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2014

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał:
a/ co najmniej 4 usługi polegające na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera
Kontraktu/Menagera Projektu/Kompleksowego Nadzoru nad realizacją inwestycji o wartości
robót budowlanych co najmniej 3 000 000 zł (brutto) każda, które obejmowały budowę,
przebudowę lub remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności
publicznej w zakresie branżowym objętym przedmiotem zamówienia tj. wystąpienia łącznie
branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, cieplnej i gazowej,
b/ co najmniej dwie z tych usług były zrealizowane na budynkach o funkcji mieszkalnej
i powierzchni użytkowej co najmniej 1500 m2 każdy budynek, wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków lub położonym strefie ochrony
konserwatorskiej, w zwartej zabudowie śródmiejskiej rozumianej jako zgrupowanie
intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi
faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum
miasta lub dzielnicy miasta (§ 3 ust. Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobami, które będą
odpowiedzialne za świadczenie usługi nadzoru oraz kontrolę jakości robót tj.: w szczególności:
1. Dwoma osobami, które będą kierować i koordynować pracami zespołu inspektorów nadzoru
w specjalnościach (branżach objętych przedmiotu zamówienia), a każda z nich posiada:
a/ uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nadzoru
inwestorskiego, o którym mowa w art. 12 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo budowlane tj. uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej lub architektonicznej,
b/ co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu/nadzorowaniu wykonania robót
budowlanych, w tym kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej 2 robót budowlanych o wartości
brutto min. 3.000.000,00 zł (każda) obejmującej prace budowlane w obiekcie będącym
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym zabytkowym lub położonym w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz
c/ legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego;
2. Dwoma osobami - inspektorami nadzoru w specjalności: architektonicznej, budowlano-
konstrukcyjnej, instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, cieplnych,
gazowych i instalacji telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej, którzy
posiadają:
a/ uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i
b/ co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu/nadzorowaniu wykonania robót
budowlanych, w tym kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej 2 robót budowlanych o wartości
brutto min. 100.000,00 zł każda, obejmującej prace budowlane w obiekcie będącym budynkiem
mieszkalnym oraz
c/ legitymują się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego;

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektorów nadzoru poszczególnych branż wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się niezbędnymi uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robotami dla każdej łączonej branży wraz z wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem. Wszyscy specjaliści muszą być niezależni i wolni od konfliktów interesów w zakresie swoich odpowiedzialności.


UWAGA:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3. 1 osobą ds. rozliczeń finansowych i raportowania posiadającą mini. 3-letnie doświadczenie
zawodowe, w tym doświadczenie w zakresie prowadzenia obmiarów, analizy kosztów budowy,
rozliczania rzeczowo-finansowego oraz sporządzania raportów, znajomość problematyki
tworzenia środków trwałych zgodnie z prawem budowlanym i podatkowym na co najmniej
dwóch kontraktach/umowach o wartości robót min. 2 000 000 zł brutto;

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada: aktualną i opłaconą na dzień
składania ofert polisę potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej obejmującą ubezpieczenie kontraktowe i deliktowe w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej
5 000 000 zł;

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a/ wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp lub zamiennych,
jeżeli mają one wpływ na termin wykonania umowy;
b/ braku warunków przyłączenia budynków do sieci miejskich, spowodowane opóźnieniem
w wykonaniu sieci przyłączy realizowanych przez gestorów;
c/ wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania
robót
d/ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji
robót budowlanych w ramach umowy na roboty i/lub zmiany terminów inwestycji;
e/ zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin
realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu;
f/ gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia;
g/ z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
zamawiającego;
h/ ustawowej zmiany stawki podatku VAT
i/ z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających
na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa
j/ braku dostępu do lokali, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Inwestora, a związanych
z wykwaterowaniem lokatorów;
k/ odmowy z przyczyn niezależnych od stron umowy wydania przez uprawnione organy decyzji,
zezwoleń, uzgodnień;
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www. nowemiasto.com3.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście
Nowe Miasto
ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź

Data składania wniosków, ofert: 11/02/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście
Nowe Miasto
ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź
pok. Nr 2 sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
715400005 (Usługi zarządzania budową)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715300002 (Doradcze usługi budowlane)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
716300003 (Usługi kontroli i nadzoru technicznego)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
712440000 (Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów)

Podobne przetargi