154453 / 2011-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa / Burmistrz WÅ‚odawy (WÅ‚odawa)

Zgodny z tonerem TYP9 marki FullPrint

Cena: 47.97 PLN

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych położonych na terenie miasta Włodawy w roku 2011

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych objętych nadzorem, polegających na:
1) demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych z nieruchomości osób fizycznych w ilości ok. 1 510,0 m2 (powierzchni dachów), załadunku i transporcie na wysypisko odpadów niebezpiecznych celem utylizacji,
2) demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z budynków gospodarczych i in., z nieruchomości osób fizycznych w ilości ok. 74,0 m2 (powierzchni dachów), załadunku i transporcie na wysypisko odpadów niebezpiecznych celem utylizacji,
3) załadunku i transporcie na wysypisko odpadów niebezpiecznych celem utylizacji powstałych z demontażu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i in., składowanych na nieruchomościach osób fizycznych w ilości ok. 595,0 m2 - 7,735 Mg.
Planowana ilość do usunięcia lub demontażu wyrobów zawierających azbest może ulec zmianie ze względu na to, że wskazane ilości wyrobów zawierających azbest pochodzą z informacji mieszkańców i mogą odbiegać od stanu faktycznego. Ponadto zmiana ilości wyrobów zawierających azbest może być spowodowana odstąpieniem właścicieli budynków od wykonania ww. prac lub przystąpieniem dodatkowych osób do wykonania ww. prac.
4. Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem:
1) ul. Adama Asnyka 24
2) ul. Alfreda Sokołowskiego 9
3) ul. B. Prusa 8
4) ul. Jasna 59
5) ul. Kraszewskiego 11 A
6) ul. Nadrzeczna 27
7) ul. Piastowska 41
8) ul. Podzamcze 51
9) ul. Saska 14
10) ul. Saska 20
11) ul. Wiejska 15
12) ul. Wiejska 17
13) ul. Wiejska 37 A
14) ul. Ziemowita 8
15) ul. Ziemowita 9
16) ul. Ziemowita 24
Uwaga: Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do pełnienia swojej funkcji do czasu ukończenia zamówienia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy. Podane w opisach nazwy lub parametry techniczne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić do wykonywania zamówienia osoby posiadające stosowne kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w minimum ograniczonym zakresie.
W ramach przedmiotowej inwestycji nadzorowane będą roboty według zasad wiedzy technicznej wraz z wykonaniem wszelkich prac (robót) niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu (kompleksowego zakończenia robót).
3. Zadania i obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
1) pełny zakres czynności określonych w art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),
2) przyjazd na plac budowy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach,
3) możliwość organizacji oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym między innymi postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację robót stron,
4) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych,
5) ochrona interesów Zamawiającego w przypadku roszczeń Wykonawcy robót i osób trzecich,
6) uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,
7) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
8) udzielanie w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania Wykonawcy robót,
9) prowadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót i przekazanie jej zamawiającemu na płycie w formacie jpg,
10) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.
4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) W przypadku pełnienia funkcji inspektora przez więcej niż jedną osobę wyznaczony zostanie koordynator - kierownik zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, który będzie odpowiedzialny za organizację, koordynację oraz nadzorowanie prac Zespołu w zgodności z dokumentacją projektową i harmonogramem robót oraz za kontakt z Zamawiającym
2) Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli nie zostały one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego,
3) Inspektor lub inspektorzy ponoszą wszelkie koszty związane z pełnieniem swojej funkcji.
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej,
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli nie zostały one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego,

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 154453

Data publikacji: 2011-06-02

Nazwa: Burmistrz Włodawy

Ulica: al. J. Piłsudskiego 41

Numer domu: 41

Miejscowość: Włodawa

Kod pocztowy: 22-200

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: (082) 57 21 444

Numer faxu: (082) 57 22 454

Adres strony internetowej: www.um.wlodawa.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych położonych na terenie miasta Włodawy w roku 2011

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych objętych nadzorem, polegających na:
1) demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych z nieruchomości osób fizycznych w ilości ok. 1 510,0 m2 (powierzchni dachów), załadunku i transporcie na wysypisko odpadów niebezpiecznych celem utylizacji,
2) demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z budynków gospodarczych i in., z nieruchomości osób fizycznych w ilości ok. 74,0 m2 (powierzchni dachów), załadunku i transporcie na wysypisko odpadów niebezpiecznych celem utylizacji,
3) załadunku i transporcie na wysypisko odpadów niebezpiecznych celem utylizacji powstałych z demontażu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i in., składowanych na nieruchomościach osób fizycznych w ilości ok. 595,0 m2 - 7,735 Mg.
Planowana ilość do usunięcia lub demontażu wyrobów zawierających azbest może ulec zmianie ze względu na to, że wskazane ilości wyrobów zawierających azbest pochodzą z informacji mieszkańców i mogą odbiegać od stanu faktycznego. Ponadto zmiana ilości wyrobów zawierających azbest może być spowodowana odstąpieniem właścicieli budynków od wykonania ww. prac lub przystąpieniem dodatkowych osób do wykonania ww. prac.
4. Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem:
1) ul. Adama Asnyka 24
2) ul. Alfreda Sokołowskiego 9
3) ul. B. Prusa 8
4) ul. Jasna 59
5) ul. Kraszewskiego 11 A
6) ul. Nadrzeczna 27
7) ul. Piastowska 41
8) ul. Podzamcze 51
9) ul. Saska 14
10) ul. Saska 20
11) ul. Wiejska 15
12) ul. Wiejska 17
13) ul. Wiejska 37 A
14) ul. Ziemowita 8
15) ul. Ziemowita 9
16) ul. Ziemowita 24
Uwaga: Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do pełnienia swojej funkcji do czasu ukończenia zamówienia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy. Podane w opisach nazwy lub parametry techniczne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić do wykonywania zamówienia osoby posiadające stosowne kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w minimum ograniczonym zakresie.
W ramach przedmiotowej inwestycji nadzorowane będą roboty według zasad wiedzy technicznej wraz z wykonaniem wszelkich prac (robót) niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu (kompleksowego zakończenia robót).
3. Zadania i obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
1) pełny zakres czynności określonych w art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),
2) przyjazd na plac budowy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach,
3) możliwość organizacji oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym między innymi postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację robót stron,
4) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych,
5) ochrona interesów Zamawiającego w przypadku roszczeń Wykonawcy robót i osób trzecich,
6) uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,
7) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
8) udzielanie w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania Wykonawcy robót,
9) prowadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót i przekazanie jej zamawiającemu na płycie w formacie jpg,
10) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.
4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) W przypadku pełnienia funkcji inspektora przez więcej niż jedną osobę wyznaczony zostanie koordynator - kierownik zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, który będzie odpowiedzialny za organizację, koordynację oraz nadzorowanie prac Zespołu w zgodności z dokumentacją projektową i harmonogramem robót oraz za kontakt z Zamawiającym
2) Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli nie zostały one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego,
3) Inspektor lub inspektorzy ponoszą wszelkie koszty związane z pełnieniem swojej funkcji.
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej,
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli nie zostały one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego,

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2011

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający w tym zakresie nie określa szczegółowych wymagań. Za spełnienie warunku uznane zostanie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający w tym zakresie nie określa szczegółowych wymagań. Za spełnienie warunku uznane zostanie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Potencjał techniczny:
Zamawiający w tym zakresie nie określa szczegółowych wymagań. Za spełnienie warunku uznane zostanie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający wymaga aby nadzór sprawowała/ły osoba/y posiadające uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w minimum ograniczonym zakresie. Za spełnienie warunku uznane zostanie złożenie oświadczenia że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający w tym zakresie nie określa szczegółowych wymagań. Za spełnienie warunku uznane zostanie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień -pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć pisemne zobowiązanie tychże podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Klauzule ewentualnych zmian umowy przewidziane w trybie art. 144 ustawy Pzp.:
1)przewidziane w SIWZ zmiany umowy mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez wykonawcę,
2)zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ,
3)warunkiem dokonania zmian, o których mowa, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany oraz opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.
4)zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5)zmiana umowy w szczególności terminu końcowego usługi może nastąpić w przypadku wystąpienia zmiany terminu zakończenia nadzorowanej inwestycji,
6)konieczność zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji określonych w załączniku nr 2 do umowy, nowymi osobami; warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wymienionej w umowie.
7)zmiany, o których mowa mogą prowadzić do zmiany terminu realizacji zamówienia jak i rozwiązania umowy,
8)zmiana umowy jest konieczna ze względu na zmianę umowy z wykonawcą nadzorowanych robót,
9) przewiduje się możliwość rozwiązania umowy bez konsekwencji finansowych w przypadku nieprzyznania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
10)zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie, obniżenie jakości lub zwiększenie kosztów w wykonywaniu zobowiązań umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.umwlodawa.bip.mbnet.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski we Włodawie przy Al. J. Piłsudskiego 41, pokój nr 35

Data składania wniosków, ofert: 10/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski we Włodawie przy Al. J. Piłsudskiego 41, pokój nr 18 - sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Podobne przetargi