42702 / 2009-02-26 - Administracja samorządowa / Gmina Miejska Giżycko (Giżycko)

Oryginalny toner CLT-K5082S (SU189A) Czarny marki Samsung

Cena: 330.87 PLN

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Budowa portu EKO - MARINA w Giżycku.

Opis zamówienia

W ramach zadania -Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku przewiduje się realizację :
- budynek EKO-MARINY wraz z instalacjami wewnętrznymi (pow. użytkowa 2.431,60 m2),
- budynek techniczno-gospodarczy wraz z instalacjami wewnętrznymi (pow. użytkowa 146,50 m2),
- budynek sanitariatów wraz z instalacjami wewnętrznymi (pow. użytkowa 412,70 m2),
- kotłownia gazowa,
- kotłownia letnia wraz z instalacjami solarnymi,
- elementy infrastruktury technicznej (część nawodna : nabrzeże pomosty, pirs, linie energetyczne, przyłącza wodne oraz część lądowa : drogi, parkingi na 168 miejsc dla samochodów osobowych i 4 miejsca dla autobusów, chodniki o pow. 2.900 m2, przyłącza wodne, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza energetyczne, oświetlenie terenu),
- zespół portowy - część hydrotechniczna (136 miejsc wieloosobowych jednostek pływających).
Zakres zamówienia obejmuje :
- sprawdzenie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami),
- kierowanie w porozumieniu z Zamawiającym realizacją kontraktu, sporządzanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji, zgodnie
z procedurami i standardami Unii Europejskiej, aprobowanie płatności, aprobowanie w porozumieniu z Zamawiającym dodatkowych żądań wykonawcy robót,
- sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
- opracowanie specyfikacji przetargowej (między innymi ogłoszenia przetargowego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ, projektu umowy i innych załączników do SIWZ) mającej na celu ogłoszenie przetargu, przeprowadzenie postępowania (między innymi przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytanie wykonawców), wybór wykonawcy robót (między innymi udział w pracach komisji przetargowej jako członek komisji lub jako inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia),
- przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu,
- przygotowanie ewentualnych wniosków do projektanta w celu poprawienia błędów dokumentacji projektowej,
- kierowanie i koordynacja realizacją projektu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji związanej z kontraktem,
- zapewnienie terminowego i prawidłowego zakończenia robót, zgodnie
- z harmonogramami określonymi w stosownych dokumentacjach technicznych,
- dostarczanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej robót oraz ewentualnych rozwiązań dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Beneficjenta,
- akceptowanie potrzeby zlecenia uszczegółowienia dokumentacji w razie potrzeby rozwiązań dodatkowych i zamiennych powstałych w trakcie realizacji,
- rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,
- wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót,
- wystawianie Zamawiającemu i Beneficjentowi poleceń płatności,
- kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy, aprobowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększenia ceny kontraktowej,
- przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu,
- przygotowanie dokumentów do wniosku na uzyskanie decyzji użytkowania,
- wykonywanie stosownie do przepisów prawa budowanego zadań :
- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art.25, 26 Prawa Budowlanego),
- Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestycyjnego (art.27 Prawa
Budowlanego),
- Projektanta (art. 20, 21 Prawa Budowlanego),
- Inwestora Zastępczego (art.18 Prawa Budowlanego),
- składanie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy,
- prowadzenie procedur finansowych łącznie ze sprawozdawczością,
- wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu będzie dostarczana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej.
- zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru robót na placu budowy,
- rozwiązywanie w porozumieniu z Zamawiającym problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,
- wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzenie obmiarów robót, nadzorowanie i odbiór robót,
- kontrolę i aprobatę dokumentów rozliczeniowych wykonawcy, opiniowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększania ceny kontraktowej
w porozumieniu z Zamawiającym,
- pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji kontraktu, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót,
- udostępnianie Zamawiającemu, na każde żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją kontraktu,
- sporządzenie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji
i przedstawienia ich Zamawiającemu,
- przygotowanie dokumentów do wniosku na uzyskanie decyzji użytkowania,
- organizowanie przekazywania placu budowy i odbioru zrealizowanego zadania,
- prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branżach : konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektryczno-energetycznej
i hydrotechnicznej,
- zorganizowanie biura Inżyniera Kontraktu w obrębie administracyjnym miasta Giżycka.
Bezwzględnie wymagany termin wykonania zamówienia - 21 miesięcy od podpisania umowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 42702

Data publikacji: 2009-02-26

Nazwa: Gmina Miejska Giżycko

Ulica: al. 1 Maja 14/120

Numer domu: 14

nr_miesz: 120

Miejscowość: Giżycko

Kod pocztowy: 11-500

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 087 4282997, 4285231 w. 43

Numer faxu: 087 4285241

Adres strony internetowej: www.gizycko.pl

Regon: 79067117100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Budowa portu EKO - MARINA w Giżycku.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
W ramach zadania -Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku przewiduje się realizację :
- budynek EKO-MARINY wraz z instalacjami wewnętrznymi (pow. użytkowa 2.431,60 m2),
- budynek techniczno-gospodarczy wraz z instalacjami wewnętrznymi (pow. użytkowa 146,50 m2),
- budynek sanitariatów wraz z instalacjami wewnętrznymi (pow. użytkowa 412,70 m2),
- kotłownia gazowa,
- kotłownia letnia wraz z instalacjami solarnymi,
- elementy infrastruktury technicznej (część nawodna : nabrzeże pomosty, pirs, linie energetyczne, przyłącza wodne oraz część lądowa : drogi, parkingi na 168 miejsc dla samochodów osobowych i 4 miejsca dla autobusów, chodniki o pow. 2.900 m2, przyłącza wodne, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza energetyczne, oświetlenie terenu),
- zespół portowy - część hydrotechniczna (136 miejsc wieloosobowych jednostek pływających).
Zakres zamówienia obejmuje :
- sprawdzenie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami),
- kierowanie w porozumieniu z Zamawiającym realizacją kontraktu, sporządzanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji, zgodnie
z procedurami i standardami Unii Europejskiej, aprobowanie płatności, aprobowanie w porozumieniu z Zamawiającym dodatkowych żądań wykonawcy robót,
- sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
- opracowanie specyfikacji przetargowej (między innymi ogłoszenia przetargowego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ, projektu umowy i innych załączników do SIWZ) mającej na celu ogłoszenie przetargu, przeprowadzenie postępowania (między innymi przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytanie wykonawców), wybór wykonawcy robót (między innymi udział w pracach komisji przetargowej jako członek komisji lub jako inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia),
- przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu,
- przygotowanie ewentualnych wniosków do projektanta w celu poprawienia błędów dokumentacji projektowej,
- kierowanie i koordynacja realizacją projektu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji związanej z kontraktem,
- zapewnienie terminowego i prawidłowego zakończenia robót, zgodnie
- z harmonogramami określonymi w stosownych dokumentacjach technicznych,
- dostarczanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej robót oraz ewentualnych rozwiązań dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Beneficjenta,
- akceptowanie potrzeby zlecenia uszczegółowienia dokumentacji w razie potrzeby rozwiązań dodatkowych i zamiennych powstałych w trakcie realizacji,
- rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,
- wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót,
- wystawianie Zamawiającemu i Beneficjentowi poleceń płatności,
- kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy, aprobowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększenia ceny kontraktowej,
- przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu,
- przygotowanie dokumentów do wniosku na uzyskanie decyzji użytkowania,
- wykonywanie stosownie do przepisów prawa budowanego zadań :
- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art.25, 26 Prawa Budowlanego),
- Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestycyjnego (art.27 Prawa
Budowlanego),
- Projektanta (art. 20, 21 Prawa Budowlanego),
- Inwestora Zastępczego (art.18 Prawa Budowlanego),
- składanie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy,
- prowadzenie procedur finansowych łącznie ze sprawozdawczością,
- wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu będzie dostarczana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej.
- zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru robót na placu budowy,
- rozwiązywanie w porozumieniu z Zamawiającym problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,
- wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzenie obmiarów robót, nadzorowanie i odbiór robót,
- kontrolę i aprobatę dokumentów rozliczeniowych wykonawcy, opiniowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększania ceny kontraktowej
w porozumieniu z Zamawiającym,
- pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji kontraktu, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót,
- udostępnianie Zamawiającemu, na każde żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją kontraktu,
- sporządzenie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji
i przedstawienia ich Zamawiającemu,
- przygotowanie dokumentów do wniosku na uzyskanie decyzji użytkowania,
- organizowanie przekazywania placu budowy i odbioru zrealizowanego zadania,
- prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branżach : konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektryczno-energetycznej
i hydrotechnicznej,
- zorganizowanie biura Inżyniera Kontraktu w obrębie administracyjnym miasta Giżycka.
Bezwzględnie wymagany termin wykonania zamówienia - 21 miesięcy od podpisania umowy.

Kody CPV:
715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 21

Informacja na temat wadium: 3000

opis_war:
Art. 22 ust. 1 pkt. 1
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. :
- prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Art. 22 ust. 1 pkt. 2
Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. :
- zapewnią, aby czynności nadzoru objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalnościach : konstrukcyjno-budowlanej (min. 8 letnie doświadczenie zawodowe), drogowej (min. 5 letnie doświadczenie zawodowe), wodno-kanalizacyjnej (min. 5 letnie doświadczenie zawodowe), elektryczno-energetycznej (min. 5 letnie doświadczenie zawodowe) i hydrotechnicznej (min. 5 letnie doświadczenie zawodowe).
Art. 22 ust. 1 pkt. 3
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. :
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 150.000,00 PLN.
Art. 22 ust. 1 pkt. 4
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (szczegółowo opisane w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych).

inf_osw:
art. 22 ust. 1 pkt. 1
Wymagane dokumenty :
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
art. 22 ust. 11 pkt. 2
Wymagane dokumenty :
- wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z odpisem uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności oraz aktualne zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej poszczególnych osób (Curriculum Vitae lub inna pisemna forma życiorysu zawodowego).
art. 22 ust. 1 pkt. 3
Wymagane dokumenty :
- polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 150.000,00 PLN.
art. 22 ust. 1 pkt. 4
Wymagane dokumenty :
- oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie został wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski, Wydział Techniczno - Inwestycyjny , pk. 113, al. 1 Maja 14,
11-500 Giżycko.

Data składania wniosków, ofert: 09/03/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski, Sekretariat, pok. 104, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

On: on

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Podobne przetargi