318946 / 2014-09-25 - Administracja samorządowa / Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu (Racibórz)

Oryginalny toner 1710322001 Czarny marki Minolta

Cena: 406.31 PLN

Aranżacja łazienek i sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr. 2 w Raciborzu

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja łazienek i sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr. 2 w Raciborzu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w następującym
zakresie:
1). Roboty murowe,
2). Roboty tynkowe i okładzinowe,
3). Roboty posadzkowe,
4). Wymiana stolarki drzwiowej,
5). Roboty malarskie,
6). Wyposażenie łazienek,
7). Roboty elektryczne,
8). Instalacje wod-kan,
9). Wentylacje sanitariatów

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 318946

Data publikacji: 2014-09-25

Nazwa:
Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu

Ulica: ul. Elżbiety 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Racibórz

Kod pocztowy: 47-400

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 0-32 415 26 47

Numer faxu: 0-32 415 26 47

Regon: 27630157800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Aranżacja łazienek i sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr. 2 w Raciborzu

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest aranżacja łazienek i sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr. 2 w Raciborzu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w następującym
zakresie:
1). Roboty murowe,
2). Roboty tynkowe i okładzinowe,
3). Roboty posadzkowe,
4). Wymiana stolarki drzwiowej,
5). Roboty malarskie,
6). Wyposażenie łazienek,
7). Roboty elektryczne,
8). Instalacje wod-kan,
9). Wentylacje sanitariatów

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/12/2014

Informacja na temat wadium: 0 PLN

Zaliczka: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w niżej wymienionych przypadkach:
a). zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które w sposób obiektywny uniemożliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
b). z powodów niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów; oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. przy czym o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.
c). prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
d). w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
e). wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót;
f). z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
g). zmiana terminu zakończenia umowy na skutek braków, lub błędów w dokumentacji projektowej, które to powodują konieczność wstrzymania czasowego realizacji robót.
h). koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej, konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii,
i). kolizji z infrastrukturą podziemną, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę wyceny,
j). konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy,
k). możliwości wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiającego.
l). z powodu opóźnień w przekazaniu terenu budowy.
ł). Z powodu opóźnień w przekazaniu dokumentów budowy,
m). zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania,
n) rezygnacja z wykonania części robót,
o). zmiany wynikające z wynagrodzenia kosztorysowego.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bipraciborz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu, ul. Elżbiety 14, 47-400 Racibórz, pok. 118

Data składania wniosków, ofert: 10/10/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu, ul. Elżbiety 14, 47-400 Racibórz, pok. 118

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452625006 (Roboty murarskie i murowe)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454310007 (Kładzenie płytek)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)

Podobne przetargi