474894 / 2012-11-27 - Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej / Zakład Karny (Medyka)

Etykieta do drukarek 18058 19mm x 1.5m marki Dymo

Cena: 112.39 PLN

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w trakcie realizacji inwestycji pn.:
Przyłączenie Zakładu Karnego w Medyce do gminnej sieci wodociągowej

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji, pn.: Przyłączenie Zakładu Karnego w Medyce do gminnej sieci wodociągowej.
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie:
1. sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010. nr 243 poz.1629 z późn. zm.),
2. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3. obecność na budowie, w trakcie realizacji inwestycji min. raz w tygodniu oraz obecność w trakcie okresu gwarancji podczas odbioru dokonanych napraw wad i usterek inwestycji, o której mowa
w § 1 umowy,
4. sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
5. sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad.
7. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą robót,
8. koordynacja robót,
9. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkich okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
10. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
11. kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
12. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą robót,
13. kontrolowanie rozliczeń budowy,
14. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
15. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
16. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
17. udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,
18. uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis jego wykonania zawarty został we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 474894

Data publikacji: 2012-11-27

Nazwa: Zakład Karny

Ulica: N/N N/N

Numer domu: N/N

Miejscowość: Medyka

Kod pocztowy: 37-732

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 0-16 671 57 44

Numer faxu: 0-16 671 53 80

Regon: 00032037700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej

Inny rodzaj zamawiającego:
Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w trakcie realizacji inwestycji pn.:
Przyłączenie Zakładu Karnego w Medyce do gminnej sieci wodociągowej

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji, pn.: Przyłączenie Zakładu Karnego w Medyce do gminnej sieci wodociągowej.
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie:
1. sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010. nr 243 poz.1629 z późn. zm.),
2. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3. obecność na budowie, w trakcie realizacji inwestycji min. raz w tygodniu oraz obecność w trakcie okresu gwarancji podczas odbioru dokonanych napraw wad i usterek inwestycji, o której mowa
w § 1 umowy,
4. sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
5. sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad.
7. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą robót,
8. koordynacja robót,
9. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkich okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
10. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
11. kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
12. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą robót,
13. kontrolowanie rozliczeń budowy,
14. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
15. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
16. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
17. udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,
18. uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis jego wykonania zawarty został we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2013

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony w sytuacji, gdy wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony w sytuacji, gdy wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz wykonanych co najmniej 2 prac podobnych o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony w sytuacji, gdy wykonawca złoży wraz z
ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony w sytuacji, gdy wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności w zamówieniu oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony w sytuacji, gdy wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, podpisane przez wykonawcę lub potwierdzone notarialnie
2) w przypadku składania oferty przez podmioty działających wspólnie - dokument ustanawiający wspólnego pełnomocnika;
3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
4) jeżeli z przedłożonych przez wykonawcę dokumentów nie wynika, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć inny dokument z którego będzie wynikać upoważnienie do podpisywania dokumentów

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Zakład Karny, 37 -732
Medyka 404B, biuro DKw

Data składania wniosków, ofert: 05/12/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Zakład Karny, 37 -732
Medyka 404B, sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi