Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

72044 / 2013-02-20 - Inny: utworzony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze szczególnym / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. (Brzozów)

Nadzór inwestorski na zadania:
I-Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka
II -Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie. Zadania współfinansowane ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, RPO WP na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Poprawa jakości wód głębinowych i powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Brzozów

Opis zamówienia

Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności obowiązki związane z nadzorem inwestorskim w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623) a ponadto
bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą,
sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy,
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
udział w radach budowy,
prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót,
udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji,
monitorowanie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów,
przedkładanie zarządzającemu projektem (PGK Sp. z o.o. w Brzozowie,- Sabina Ostrowska - członek zarządu, główny księgowy, bądź innej wskazanej przez Zamawiającego osobie) raportów z realizacji projektu,
udział w opracowaniu przez zarządzającego projektem (PGK Sp. z o.o. w Brzozowie- Sabiną Ostrowską bądź inną wskazaną przez Zamawiającego osobą) sprawozdań zbiorczych kwartalnych, rocznych, ostatecznych, wniosków o płatność, harmonogramu płatności, rozliczeń ostatecznych,
skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodzą:dokumentacja budowy,komplet atestów, certyfikatów użytych materiałów i wyrobów budowlanych w języku polskim, protokoły z prób i sprawdzeń, dokumenty odbiorowe, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja użytkowania obiektu, komplet instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno - ruchowych i gwarancji urządzeń w języku polskim.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 72044

Data publikacji: 2013-02-20

Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.

Ulica: ul. Legionistów 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Brzozów

Kod pocztowy: 36-200

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 0-13 4341549

Numer faxu: 0-13 4341549

Adres strony internetowej: www.pgk-brzozow.pl

Regon: 37116866300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: www.pgk-brzozow.pl

Rodzaj zamawiającego:
Inny: utworzony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze szczególnym

Inny rodzaj zamawiającego:
utworzony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze szczególnym

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski na zadania:
I-Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka
II -Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie. Zadania współfinansowane ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, RPO WP na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Poprawa jakości wód głębinowych i powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Brzozów

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności obowiązki związane z nadzorem inwestorskim w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623) a ponadto
bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą,
sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy,
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
udział w radach budowy,
prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót,
udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji,
monitorowanie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów,
przedkładanie zarządzającemu projektem (PGK Sp. z o.o. w Brzozowie,- Sabina Ostrowska - członek zarządu, główny księgowy, bądź innej wskazanej przez Zamawiającego osobie) raportów z realizacji projektu,
udział w opracowaniu przez zarządzającego projektem (PGK Sp. z o.o. w Brzozowie- Sabiną Ostrowską bądź inną wskazaną przez Zamawiającego osobą) sprawozdań zbiorczych kwartalnych, rocznych, ostatecznych, wniosków o płatność, harmonogramu płatności, rozliczeń ostatecznych,
skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodzą:dokumentacja budowy,komplet atestów, certyfikatów użytych materiałów i wyrobów budowlanych w języku polskim, protokoły z prób i sprawdzeń, dokumenty odbiorowe, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja użytkowania obiektu, komplet instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno - ruchowych i gwarancji urządzeń w języku polskim.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/09/2013

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca spełni warunek jeśli będzie dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca przedstawi w ofercie co najmniej dwie usługi o charakterze podobnym do niniejszego zamówienia i wartości nadzoru inwestorskiego dla każdego zamówienia co najmniej 30 000,00 zł. ( wypełniony zał. nr 5 siwz)

Potencjał techniczny:
Wykonawca spełni warunek jeśli dołączy do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeśli będzie dysponować osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ) z doświadczeniem co najmniej 5 letnim w branżach: budowlanej, elektrycznej, sanitarnej (wypełniony załącznik nr 4)

Sytuacja ekonomiczna: nie dotyczy

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pgk-brzozow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: www.pgk-brzozow.pl

Data składania wniosków, ofert: 28/02/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania: 36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10, pok. nr 3

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, RPO WP na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Poprawa jakości wód głębinowych i powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Brzozów.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

122040 / 2013-03-27 - Inny: utworzony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze szczególnym

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. - Brzozów (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski na zadania: I Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie- Jakla Wielka, II - Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie. Zadania współfinansowane ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, RPO WP na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Poprawa jakości wód głębinowych i powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Brzozów.

69614 / 2013-02-19 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Tarnowiec - Tarnowiec (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądkowa i Dobrucowa

28088 / 2015-02-09 - Inny: Dom Kultury

Jasielski Dom Kultury - Jasło (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU DLA ZADANIA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA JASIELSKIEGO DOMU KULTURY W RAMACH PROJEKTU PN: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ DOMU KULTURY W JAŚLE I LIPTOWSKIM MIKULASZU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZYPOSPOLITA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013

38887 / 2013-03-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Starostwo Powiatowe - Przeworsk (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Część I Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie - przebudowy dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek o łącznej dł. 19,1 km, - renowacji rowów melioracyjnych o łącznej dł. 6,6 km, - rekultywacji gruntów - powierzchnia 10 ha, Część II Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu zagospodarowania poscaleniowego w zakresie - renowacji urządzeń melioracyjnych - budowy lub przebudowy dróg dojazdowych przepustów i mostków zjazdowych, - rekultywacji gruntów projektu Scalenie gruntów wsi Rożniatów, gm. Zarzecze na obszarze 510,08 ha

395214 / 2014-12-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa drogi wewnętrznej klasy L łączącej ul. COP-u z drogą powiatową nr 1141R w Mielcu

361548 / 2014-10-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Łańcut - Łańcut (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 w Łańcucie

38551 / 2012-02-16 - Uczelnia publiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku - Sanok (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn. Przebudowa i rozbudowa kompleksu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku o Centrum sportowo - dydaktyczne

221861 / 2011-08-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Jasło - Jasło (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. < Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła > współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

125801 / 2014-06-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie dla przedsięwzięcia remontowego: Remont Instalacji Centralnego Ogrzewania, Instalacja Wody Lodowej w budynku administracyjnym i garażowym Sądu Okręgowego w Przemyślu, ul. Konarskiego 6

219218 / 2009-07-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem - Rudnik (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem

386078 / 2009-11-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Mielecki - Mielec (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mielcu - Etap I a. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

41797 / 2015-03-25 - Uczelnia publiczna

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniach remontowych z planu Politechniki Rzeszowskiej

183880 / 2012-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Tyczyn - Tyczyn (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Zadanie nr 1: Remont (modernizacja) kładki pieszo-jezdnej w ciągu ulicy Wyzwolenia w miejscowości Tyczyn;Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Matysówka w km 0+000-2+295,59;Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej ul. Mokra Strona w Tyczynie-Kielnarowa Mokra Strona;Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Góra

95114 / 2012-03-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja inwestycji Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - granica województwa - Przeworsk - Kanczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska

334120 / 2009-09-25 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa mostu stałego przez rzekę Łęg w miejscowości Ostrów, w km 657+684 drogi krajowej nr 4 relacji Jędrzychowice - Korczowa, wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową kolidujących urządzeń obcych

361514 / 2013-09-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Krościenko Wyżne - Krościenko Wyżne (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krościenko Wyżne związana z termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym obejmującą przebudowę i nadbudowę budynku Domu Ludowego na działce nr 4011/2 oraz modernizacją budynku OSP Krościenko Wyżne

417820 / 2014-12-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa hali inkubatora dla małych firm wraz z zagospodarowaniem w Mielcu

242537 / 2009-12-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zamówienia pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Leżajsk - Wierzawice etap II i Giedlarowa etap I