266450 / 2014-08-08 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok
Opis zamówienia
Zamówienie polega na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 266450
Data publikacji: 2014-08-08
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie polega na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok
Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715400005 (Usługi zarządzania budową)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
715210006 (Usługi nadzorowania placu budowy)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
731110003 (Laboratoryjne usługi badawcze)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
713300000 (Różne usługi inżynieryjne)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje dla Inżyniera Kontraktu udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp w przypadku wystąpienia prac lub robót dodatkowych u Wykonawcy Robót Budowlanych między innymi w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi dotyczącymi:
- Korpusu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną
- Konstrukcji nawierzchni w zakresie dróg
- Wzmocnienia podłoża gruntowego, robót ziemnych
- Budowy, przebudowy zjazdów publicznych i indywidualnych
- Obiektów inżynierskich i ich elementów związanych z przebudową, budową, rozbiórką
- Umocnień dna oraz skarp rowów
- Oznakowania poziomego
- Oznakowania pionowego
- Elementów dróg i ulic m.in. budowy, przebudowy chodników, ścieków, poboczy
- Robót branżowych
Czas: D
Data zakończenia: 14/11/2015
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 7900,00 PLN.
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.2) Zamawiający uzna:
a)wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
min. jednej usługi polegającej na nadzorze nad wykonaniem budowy, rozbudowy, przebudowy drogi (ulicy) minimum klasy Z
o długości minimum 3,5 km i min. jednej usługi polegającej na nadzorze nad wykonaniem budowy, rozbudowy,przebudowy obiektu mostowego o nośności użytkowej o min. wartości 30ton,
Zamawiający nie wymaga, aby w/w zadania były wykonane w ramach jednej inwestycji.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
a)Inżynier Kontraktu (1 osoba) - wymagania:
-Osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie objętym umową;
-Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. nr 63, poz. 394);
-doświadczenie: minimum 5 lat w pełnieniu funkcji na stanowiskach kierowniczych tj. Kierownik Budowy, Kierownik Robót, Inżynier Kontraktu Inżynier Rezydent. Co najmniej 3 lata z powyższego doświadczenia dotyczyć muszą projektów inwestycyjnych inżynierii drogowej na stanowiskach Kierownika Budowy lub Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Robót lub Inżyniera Rezydenta.
-Okresy pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu na różnych inwestycjach prowadzonych w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu.
b)Inspektor Nadzoru Robót Drogowych (1 osoba) - wymagania:
-Osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Drogowych w zakresie objętym umową;
-Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. nr 63, poz. 394);
-doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru (licząc od daty uzyskania uprawnień), przy czym w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robot lub Inspektora Nadzoru min. 1 zadania dotyczącego przebudowy/budowy/rozbudowy drogi (ulicy) klasy min. Z i długości odcinka min. 2,0km.
c)Inspektor Nadzoru Robót Mostowych (1 osoba) - wymagania:
-Osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Mostowych w zakresie objętym umową;
-Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. nr 63, poz. 394);
-doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru (licząc od daty uzyskania uprawnień) przy czym w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, lub Inspektora Nadzoru minimum
1 zadania dotyczącego budowy/przebudowy obiektu mostowego o nośności użytkowej o min. wartości 30ton.
d)Inspektor ds. rozliczeń (1 osoba) - wymagania:
-doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
w obmiarach, wycenie i rozliczaniu robót budowlanych.
e)Nadzór branżowy i inne.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w pkt 5.2.4 .
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia
o dysponowaniu osobami zdolnymi do pełnienia:
- nadzoru dla robót branżowych (energetycznych, teletechnicznych
i sanitarnych, w tym gazowych),
- nadzoru czynności Wykonawcy zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej,
- nadzoru geologicznego, geotechnicznego,
- nadzoru ornitologicznego m.in. ze względu na ochronę lęgów ptaków podczas usuwania drzew
- nadzoru dendrologicznego (w razie konieczności),
- nadzoru herpetologicznego (w razie konieczności),
- nadzoru chiropterologicznego (w razie konieczności).
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia funkcji przez 1 osobę w więcej niż jednej branży nawet jeśli spełnia warunki zawarte w SIWZ (dotyczy funkcji Inżyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru Robót Drogowych, Inspektora Nadzoru Robót Mostowych, Inspektora ds. rozliczeń).
Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa jest
o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 roku nr 63, poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.).
UWAGA! Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia stosownych uprawnień.
Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.4.) Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN. Wraz z ww. dokumentami Wykonawca winien przedłożyć kserokopie potwierdzenia zapłaty składki lub rat składki wymaganych zgodnie z treścią zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie nr 16: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
- wystąpienie konieczności zwiększenia lub zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania zmian w związku z pkt 18.2.2. do 18.2.4.
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzieleni, przekształcenie spółek);
- wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy;
- ustawowa zmiana podatku VAT;
- w przypadku zmiany lub odstąpienia od umowy z wybranym Wykonawcą.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów II piętro pok. 45
Data składania wniosków, ofert: 18/08/2014
Godzina składania wniosków, ofert: 12:00
Miejsce składania:
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów Parter pok.1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
520150 / 2013-12-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Mielecki - Mielec (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1 zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
39158 / 2011-03-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego - Krosno (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PeÅ‚nienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1924R Kobyle - ÅÄ™ki Strzyżowskie - Bratkówka - OdrzykoÅ„
307581 / 2010-10-29 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO w projekcie ROZBUDOWY, NADBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZPITALA POWIATOWEGO W STRZYŻOWIE - SEGMENT E i F
89098 / 2015-04-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie - Górno (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą.
91789 / 2015-06-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu - Mielec (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
pełnienie nadzoru inwestorskiego
116556 / 2013-03-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II - Krosno (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową II etapu budynku Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM) oraz Centralną Sterylizatornią w oparciu o istniejącą dokumentację projektową w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
177616 / 2011-06-29 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Oleszyce - Oleszyce (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi w Nadleśnictwie Oleszyce
352652 / 2012-09-18 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Baligród - Baligród (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań: Budowę deszczowni na szkółce leśnej w Górzance.
32157 / 2014-02-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Korczyna - Korczyna (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska
155430 / 2014-05-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - zamówienie uzupełniające
83026 / 2013-02-28 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: Budowa wiaduktu nad linią PKP LHS w miejscowości Nowa Dęba w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek w km 146+265 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową dojazdów od km 146+214 do km 146+427 i przebudową urządzeń obcych
144922 / 2013-04-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Tarnowiec - Tarnowiec (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądkowa i Dobrucowa
139989 / 2010-05-31 - Inny: Niepubliczny Dom Pomovcy Społecznej - kościelna osoba prawna
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Iwonicz (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Modernizacja - przebudowa obiektów Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
201376 / 2011-07-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Roźwienica - Roźwienica (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, Czudowice, Wola Roźwienicka, Rudołowice oraz Cząstkowice.
305947 / 2010-10-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
zamówienie uzupełniające do zadania pn.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dodatkowych do zadania pn.:
PeÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjÄ… zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376R (569) Jasionka - Medynia ÅaÅ„cucka wraz z budowÄ… chodnika w km od 1+395 do 5+350
221287 / 2012-10-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola w km 10+964-38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podskarpowej - DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800,00-15+500,00; 18+595,38-19+119,53; 19+123,63-19+190,15; 19+228,58-25+447,61; 28+611,88-29+207,72; 29+242,48-29+995,38; 36+993,70-37+303,70- ETAP II.
Projekt współfinansowany jest z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
115811 / 2010-05-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Czarna w km 24+120 - 24+215 w m. Sakowczyk w ramach zadania Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową korpusu drogowego w km 24+120 - 24+215 w m. Sakowczyk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Czarna KRO 18-1
163648 / 2011-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PEÅNIENIE FUNKCJI INÅ»YNIERA KONTRAKTU
w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odcinek Zarzecze - Granica Województwa
187812 / 2015-07-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - zamówienie uzupełniające
406842 / 2011-12-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1217R (182) Hucisko - Nienadówka - Trzeboś Górna w km od 4+670 do 10+580 oraz drogi powiatowej nr 1370R (114) Nienadówka - Trzebuska w km od 0+000 do km 3+340 wraz z budową chodnika - polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zwiększonym zakresem robót budowlanych - wykonanie większego zakresu chodnika dla pieszych na drodze 1370R (114) Nienadówka - Trzebuska
70845 / 2013-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Horyniec-Zdrój - Horyniec-Zdrój (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Kompleksowy Nadzór Inwestorski nad zadaniem Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju w ramach projektu Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywację pogranicza polsko-ukraińskiego.
198736 / 2009-06-18 - Inny: jednostka budżetowa
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski dla zadania Przebudowa mostu przez rzekę Wiar w ciągu ul. Topolowej w Przemyślu wraz z dojazdami.
466784 / 2012-11-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Odbudowa mostu na ulicy 3-go Maja w Ropczycach
294372 / 2013-07-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jedlicze - Jedlicze (podkarpackie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pn.
Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu, termomodernizacja szkół w Jaszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu - etap II