127622 / 2011-05-25 - Administracja rządowa terenowa / Pierwszy Urząd Skarbowy (Częstochowa)

Zgodny z tonerem C9722A (HP 641A) Żółty marki FulPrint - USA

Cena: 369.00 PLN

Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku na siedzibę Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie ul. Filomatów 18/20

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku na siedzibę Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie ul. Filomatów 18/20.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 127622

Data publikacji: 2011-05-25

Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy

Ulica: ul. Rolnicza 33

Numer domu: 33

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 034 3290100

Numer faxu: 034 3255770

Adres strony internetowej: www.isnet.katowice.pl/us/czestochowa1.htm

Regon: 15000399900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: www.isnet.katowice.pl/us/czestochowa1.htm

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku na siedzibę Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie ul. Filomatów 18/20

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku na siedzibę Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie ul. Filomatów 18/20.

Kody CPV:
713100004 (Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715400005 (Usługi zarządzania budową)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 36

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10.000,00zł.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: złożone oświadczenie - załacznik nr 2

Wiedza i doświadczenie: złożone oświadczenie - załacznik nr 2

Potencjał techniczny: złożone oświadczenie - załacznik nr 2

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: złożone oświadczenie - załacznik nr 2

Sytuacja ekonomiczna: złożone oświadczenie - załacznik nr 2

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
warunki zmiany:

1.błędy pisarskie lub rachunkowe w treści umowy;

2.zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT;

3.opóźnienie w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych i ich wykonania powodujące konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy;

4.opóźnienie w przekazywaniu środków inwestycyjnych przez Ministerstwo Finansów bądź wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, powodujące konieczność przedłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy.

5.brak lub ograniczenie środków na realizację zadania nieprzewidziane przez zamawiającego w chwili zawierania umowy, a powodujące konieczność rezygnacji z części usług;

6.wystąpienie opóźnień w realizacji umowy z winy zamawiającego powodujące konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy;
7.wystąpienie opóźnień w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy powstałych w skutek nagłego działania sił zewnętrznych takich jak np.: zapadnięcie się ziemi, pożar, powódź, ulewa, trąba powietrzna, uniemożliwiających wykonanie zamówienia, powodujące konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy;
8.odstąpienia od pobrania kar umownych w sytuacjach wskazanych w ust.7 9.zmiany w strukturze organizacyjnej zamawiającego lub wykonawcy dotyczące określonych w umowie nazw adresów, rachunków bankowych, wykazu osób i danych kontaktowych stron nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i nie stanowią zmiany umowy a jedynie pisemną informację strony o tych zmianach; Przedmiotowe zmiany nie obejmują zmiany wykonawcy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.isnet.katowice.pl/us/czestochowa1.htm

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: www.isnet.katowice.pl/us/czestochowa1.htm

Data składania wniosków, ofert: 10/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Oferta winna być złożona w siedzibie zamawiającego ul. Rolnicza 33, 42-200 Czestochowa (pokój 11), w terminie do dnia 10.06.2011 r. do godz. 9:00 ;

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi