199483 / 2011-07-21 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Zwierzyniec (Zwierzyniec)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Opis zamówienia
Obowiązki inspektora nadzoru :
1. Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z umową na wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
2. Uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji,
3. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z opracowanym harmonogramem finansowo - rzeczowym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
4. Weryfikacja harmonogramów rzeczowo - finansowych na kolejne lata budżetowe realizacji inwestycji w terminie 3 dni od daty przekazania przez Wykonawcę robót.
5. Kontrolowanie poprzez stały nadzór sprawowany w godzinach wykonywania robót i rozliczanie budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez Wykonawcę robót oraz ich zakresu finansowego - w szczególności zgodności z opracowanym przez Wykonawcę robót harmonogramem finansowo - rzeczowym, w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę robót,
6. Zgłaszanie potrzeby wykonania robót dodatkowych i zamiennych, przygotowanie Protokołu konieczności na te roboty wraz z analizą kosztową,
7. Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, urządzeń, oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez Zamawiającego i autora projektu,
8. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby w uzgodnieniu z Zamawiającym - zaciąganie opinii u autora projektu,
9. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy,
10. Ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałanie. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót i autora projektu,
11. Potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia Wykonawcy robót z Zamawiającym,
12. Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych,
13. Przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru,
14. Weryfikacja opracowanych przez Wykonawcę robót dokumentów pozwalających na przygotowanie protokołów przejęcia środków trwałych,
15. Przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do końcowego rozliczenia inwestycji,
16. Nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót,
17. Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót,
18. Weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją i zatwierdzeniem,
19. Egzekwowanie od Wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika w trakcie trwania gwarancji i ich odbiór,
20. Udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na realizowanym zadaniu inwestycyjnym,
21. Udział w pracach związanych z uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu.
Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadających uprawnienia, w składzie :
1. Koordynator zespołu - inspektor nadzoru robót budowlanych w branży konstrukcyjno - budowlanej,
2. Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych,
3. Inspektor nadzoru robót branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4. Inspektor nadzoru robót drogowych.
Ogólna charakterystyka zadania inwestycyjnego :
1 Budowa nowego reaktora oraz budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków z pomieszczeniami i urządzeniami towarzyszącymi - nowy obiekt posadowiony obok istniejącego obiektu zespołu reaktora oczyszczalni ścieków. Zbiornik nowego reaktora będzie wykonany w konstrukcji żelbetowej o wymiarach zewnętrznych 18,00m x 23,10m x 5,70m wraz ze zbiornikiem magazynowania osadu nadmiernego, zespolonego z reaktorem o wymiarach 15,90m x 4,0m x 5,13m . Przyległe pomieszczenie techniczne przeznaczone na stanowiska stacji mechanicznego odwadniania osadów, piaskownika, sita tercjalnego, urządzeń pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych z płytą fundamentową w konstrukcji żelbetowej będzie miało wymiary 8,66m x 18,0m. Część kubaturowa nadziemna jako przykrycie reaktora wraz z pomieszczeniami technicznymi zostanie wykonana w formie hali jednoprzęsłowej o lekkiej konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym z systemowym doświetleniem o wymiarach 36,0m x 18,0m x 8,3m.
W części technologicznej obiektu zaprojektowano wyposażenie reaktora oraz pomieszczenia technicznego. Obiekt wyposażony: w wentylację grawitacyjną i mechaniczną; instalację elektryczną; instalacje rurociągów technologicznych; pomosty eksploatacyjne z konstrukcjami wsporczymi urządzeń technologicznych.
1.1 Wyposażenie technologiczne:
Komory reaktora oczyszczania biologicznego
1.1.1 Rozdzielacz ścieków z armaturą sterującą (zasuwy),
1.1.2 Separator fluidalny biologiczny,
1.1.3 Strefa anoksyczna i denitryfikacji,
1.1.4. Stacja dmuchaw,
1.1.5. Stacja PIX,
1.1.6 Odprowadzenie osadu nadmiernego,
1.1.7 . Zbiornik osadu nadmiernego,
1.1.8. Stacja mechanicznego odwadniania osadu,
1.1.9. Stacja higienizacji osadu,
1.1.10. Sito tercjalne,
1.1.11. Pomiar ścieków,
1.1.12. Mechaniczne odwadnianie,
1.1.13. Nawiew,
1.1.14. Wywiew,
2. Budynek zespolonego obiektu pompowni ścieków surowych i punktu przyjęcia ścieków dowożonych - nowy obiekt posadowiony w zespole z istniejącą komorą ścieków surowych. Obudowa istniejącej komory płytą żelbetową stanowiącą fundament posadowienia hali w lekkiej konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym z systemowym doświetleniem o wymiarach 34,7m x 11,3m x 6,3m; wysokość ścian bocznych 4,0m. Wymiary wewnętrzne komory pompowni: średnica 6,0 m, głębokość 7,29 m. Konstrukcja komory żelbetowa. W płycie obiektu będzie wykonany zbiornik ścieków dowożonych o wymiarach 8,5m x 4,0m x 3,0m. W części technologicznej obiektu zaprojektowano wyposażenie pompowni ścieków surowych oraz punktu zlewnego ścieków dowożonych. Obiekt będzie wyposażony: w instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyposażoną z elementami dezodoryzacji; instalację elektryczną; instalacje rurociągów technologicznych.
2.1. Wyposażenie technologiczne:
Pompownia ścieków surowych :
2.1.1 Krata mechaniczna schodkowa,
2.1.2. Prasa skratek,
2.1.3. Pompa zatapialna ścieków surowych,
Punkt zlewny ścieków dowożonych :
2.1.4. Stacja zlewcza,
2.1.5. Zbiornik ścieków dowożonych,
Wentylacja, instalacja wyposażona w szuflady do środków dezodoryzacji
2.1.6. Nawiew,
2.1.7. Wywiew,
3. Zasilanie energetyczne - z istniejącego obiektu.
4. Instalacje elektryczne wewnętrzne - obejmuje następujący zakres:
- instalację oświetlenia podstawowego
- instalację oświetlenia awaryjnego
- instalację zasilania urządzeń wentylacyjnych
- instalację gniazd siłowych 400V
- instalację gniazd jednofazowych 230V
- instalację ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych
- instalację zasilania urządzeń technologicznych (dostawa jako integralna cześć dostawy urządzeń technologicznych)
- instalację sterowania urządzeń technologicznych (dostawa jako integralna cześć dostawy urządzeń technologicznych)
- rozdzielnica elektryczna R1 w budynku
5. Rurociągi międzyobiektowe - zostanie uzupełniona sieć istniejąca o następujące kolektory:
- remont odcinka kolektora głównego DN400mm ścieków surowych zlokalizowanego wzdłuż rzeki Wieprz w zakresie: kamerowania istniejącego odcinka o długości ok. 1600 mb (wykonanie powinno nastąpić w momencie przed przystąpieniem do prac remontowych), wykonanie nowego rurociągu w wybranych odcinkach kolektora technologią przecisku (krakingu), uszczelnienie istniejących studni rewizyjnych;
- rozbudowa wodociągu obiektowego DN50mm z przyłączami do obiektu wielofunkcyjnego oraz budynku pompowni i punktu przyjęcia ścieków dowożonych;
- kolektor DN150 ścieków surowych odpływających z budynku wielofunkcyjnego;
- kolektorów tłocznych ścieków surowych 3xPE110 łączących pompownię z reaktorem;
- kolektora zrzutowego DN250 ścieków oczyszczonych
- kolektora by-pass DN250 ścieków surowych
6. Drogi i place manewrowe - zakres opracowania obejmuje drogę dojazdową, będącą drogą wlotową do drogi gminnej ul. Dębowa, oraz place wewnętrzne na terenie oczyszczalni. Wlot drogi dojazdowej do oczyszczalni nawiązano do wysokości istniejącej ulicy.
7. Ogrodzenie - wymiana istniejącego ogrodzenia na ogrodzenie z siatki zgrzewanej w ramach stalowych na słupkach o rozstawie 3m osadzonych w gniazdach cokołów; wysokość siatki 2m; słupki z teownika 100/100/11mm. Furtka o szerokości 1,2m z siatki zgrzewanej w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wys. 1,8m na gotowych słupkach osadzonych w fundamencie betonowym. Brama wjazdowa szerokości 5m samonośna przesuwna z siatki zgrzewanej wys. 2,1m. Materiał - stal gorąco cynkowana.
8. Sterowanie i Aparatura Kontrolno Pomiarowa.
9. Rozruch technologiczny i przekazanie do eksploatacji.
Realizacja inwestycji winna być zakończona rozruchem technologicznym oraz przeszkoleniem załogi eksploatatora wraz z opracowaniem Instrukcji Eksploatacji Oczyszczalni. Za zakończenie rozruchu technologicznego uważa się otrzymanie założonych parametrów oczyszczania ścieków potwierdzone trzykrotnym pobraniem prób i wykonaniem analizy z pozytywnym wynikiem przez jednostki badawcze - laboratoria do tych celów uprawnione.
Kompleksowy rozruch oczyszczalni winien przebiegać wg Instrukcji Rozruchu Technologicznego Oczyszczalni Ścieków opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Inżynierem Kontraktu. Opracowanie Instrukcji Rozruchu Technologicznego powinno być oparte o rozdz. ST-24.01.00 Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca ma obowiązek wyposażyć obiekt oczyszczalni w odpowiedni sprzęt eksploatacyjny, narzędzia, sprzęt BHP i p. poż. oraz odpowiednie instrukcje, w tym BHP i ppoż
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 199483
Data publikacji: 2011-07-21
Nazwa: Gmina Zwierzyniec
Ulica: Rynek 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Zwierzyniec
Kod pocztowy: 22-470
Województwo / kraj: lubelskie
Numer telefonu: 084 6872011 w. 37
Numer faxu: 084 6872011
Adres strony internetowej: www.zwierzyniec.netbip.pl
Regon: 95036871800000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Obowiązki inspektora nadzoru :
1. Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z umową na wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
2. Uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji,
3. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z opracowanym harmonogramem finansowo - rzeczowym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
4. Weryfikacja harmonogramów rzeczowo - finansowych na kolejne lata budżetowe realizacji inwestycji w terminie 3 dni od daty przekazania przez Wykonawcę robót.
5. Kontrolowanie poprzez stały nadzór sprawowany w godzinach wykonywania robót i rozliczanie budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez Wykonawcę robót oraz ich zakresu finansowego - w szczególności zgodności z opracowanym przez Wykonawcę robót harmonogramem finansowo - rzeczowym, w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę robót,
6. Zgłaszanie potrzeby wykonania robót dodatkowych i zamiennych, przygotowanie Protokołu konieczności na te roboty wraz z analizą kosztową,
7. Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, urządzeń, oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez Zamawiającego i autora projektu,
8. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby w uzgodnieniu z Zamawiającym - zaciąganie opinii u autora projektu,
9. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy,
10. Ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałanie. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót i autora projektu,
11. Potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia Wykonawcy robót z Zamawiającym,
12. Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych,
13. Przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru,
14. Weryfikacja opracowanych przez Wykonawcę robót dokumentów pozwalających na przygotowanie protokołów przejęcia środków trwałych,
15. Przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do końcowego rozliczenia inwestycji,
16. Nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót,
17. Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót,
18. Weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją i zatwierdzeniem,
19. Egzekwowanie od Wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika w trakcie trwania gwarancji i ich odbiór,
20. Udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na realizowanym zadaniu inwestycyjnym,
21. Udział w pracach związanych z uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu.
Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadających uprawnienia, w składzie :
1. Koordynator zespołu - inspektor nadzoru robót budowlanych w branży konstrukcyjno - budowlanej,
2. Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych,
3. Inspektor nadzoru robót branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4. Inspektor nadzoru robót drogowych.
Ogólna charakterystyka zadania inwestycyjnego :
1 Budowa nowego reaktora oraz budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków z pomieszczeniami i urządzeniami towarzyszącymi - nowy obiekt posadowiony obok istniejącego obiektu zespołu reaktora oczyszczalni ścieków. Zbiornik nowego reaktora będzie wykonany w konstrukcji żelbetowej o wymiarach zewnętrznych 18,00m x 23,10m x 5,70m wraz ze zbiornikiem magazynowania osadu nadmiernego, zespolonego z reaktorem o wymiarach 15,90m x 4,0m x 5,13m . Przyległe pomieszczenie techniczne przeznaczone na stanowiska stacji mechanicznego odwadniania osadów, piaskownika, sita tercjalnego, urządzeń pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych z płytą fundamentową w konstrukcji żelbetowej będzie miało wymiary 8,66m x 18,0m. Część kubaturowa nadziemna jako przykrycie reaktora wraz z pomieszczeniami technicznymi zostanie wykonana w formie hali jednoprzęsłowej o lekkiej konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym z systemowym doświetleniem o wymiarach 36,0m x 18,0m x 8,3m.
W części technologicznej obiektu zaprojektowano wyposażenie reaktora oraz pomieszczenia technicznego. Obiekt wyposażony: w wentylację grawitacyjną i mechaniczną; instalację elektryczną; instalacje rurociągów technologicznych; pomosty eksploatacyjne z konstrukcjami wsporczymi urządzeń technologicznych.
1.1 Wyposażenie technologiczne:
Komory reaktora oczyszczania biologicznego
1.1.1 Rozdzielacz ścieków z armaturą sterującą (zasuwy),
1.1.2 Separator fluidalny biologiczny,
1.1.3 Strefa anoksyczna i denitryfikacji,
1.1.4. Stacja dmuchaw,
1.1.5. Stacja PIX,
1.1.6 Odprowadzenie osadu nadmiernego,
1.1.7 . Zbiornik osadu nadmiernego,
1.1.8. Stacja mechanicznego odwadniania osadu,
1.1.9. Stacja higienizacji osadu,
1.1.10. Sito tercjalne,
1.1.11. Pomiar ścieków,
1.1.12. Mechaniczne odwadnianie,
1.1.13. Nawiew,
1.1.14. Wywiew,
2. Budynek zespolonego obiektu pompowni ścieków surowych i punktu przyjęcia ścieków dowożonych - nowy obiekt posadowiony w zespole z istniejącą komorą ścieków surowych. Obudowa istniejącej komory płytą żelbetową stanowiącą fundament posadowienia hali w lekkiej konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym z systemowym doświetleniem o wymiarach 34,7m x 11,3m x 6,3m; wysokość ścian bocznych 4,0m. Wymiary wewnętrzne komory pompowni: średnica 6,0 m, głębokość 7,29 m. Konstrukcja komory żelbetowa. W płycie obiektu będzie wykonany zbiornik ścieków dowożonych o wymiarach 8,5m x 4,0m x 3,0m. W części technologicznej obiektu zaprojektowano wyposażenie pompowni ścieków surowych oraz punktu zlewnego ścieków dowożonych. Obiekt będzie wyposażony: w instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyposażoną z elementami dezodoryzacji; instalację elektryczną; instalacje rurociągów technologicznych.
2.1. Wyposażenie technologiczne:
Pompownia ścieków surowych :
2.1.1 Krata mechaniczna schodkowa,
2.1.2. Prasa skratek,
2.1.3. Pompa zatapialna ścieków surowych,
Punkt zlewny ścieków dowożonych :
2.1.4. Stacja zlewcza,
2.1.5. Zbiornik ścieków dowożonych,
Wentylacja, instalacja wyposażona w szuflady do środków dezodoryzacji
2.1.6. Nawiew,
2.1.7. Wywiew,
3. Zasilanie energetyczne - z istniejącego obiektu.
4. Instalacje elektryczne wewnętrzne - obejmuje następujący zakres:
- instalację oświetlenia podstawowego
- instalację oświetlenia awaryjnego
- instalację zasilania urządzeń wentylacyjnych
- instalację gniazd siłowych 400V
- instalację gniazd jednofazowych 230V
- instalację ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych
- instalację zasilania urządzeń technologicznych (dostawa jako integralna cześć dostawy urządzeń technologicznych)
- instalację sterowania urządzeń technologicznych (dostawa jako integralna cześć dostawy urządzeń technologicznych)
- rozdzielnica elektryczna R1 w budynku
5. Rurociągi międzyobiektowe - zostanie uzupełniona sieć istniejąca o następujące kolektory:
- remont odcinka kolektora głównego DN400mm ścieków surowych zlokalizowanego wzdłuż rzeki Wieprz w zakresie: kamerowania istniejącego odcinka o długości ok. 1600 mb (wykonanie powinno nastąpić w momencie przed przystąpieniem do prac remontowych), wykonanie nowego rurociągu w wybranych odcinkach kolektora technologią przecisku (krakingu), uszczelnienie istniejących studni rewizyjnych;
- rozbudowa wodociągu obiektowego DN50mm z przyłączami do obiektu wielofunkcyjnego oraz budynku pompowni i punktu przyjęcia ścieków dowożonych;
- kolektor DN150 ścieków surowych odpływających z budynku wielofunkcyjnego;
- kolektorów tłocznych ścieków surowych 3xPE110 łączących pompownię z reaktorem;
- kolektora zrzutowego DN250 ścieków oczyszczonych
- kolektora by-pass DN250 ścieków surowych
6. Drogi i place manewrowe - zakres opracowania obejmuje drogę dojazdową, będącą drogą wlotową do drogi gminnej ul. Dębowa, oraz place wewnętrzne na terenie oczyszczalni. Wlot drogi dojazdowej do oczyszczalni nawiązano do wysokości istniejącej ulicy.
7. Ogrodzenie - wymiana istniejącego ogrodzenia na ogrodzenie z siatki zgrzewanej w ramach stalowych na słupkach o rozstawie 3m osadzonych w gniazdach cokołów; wysokość siatki 2m; słupki z teownika 100/100/11mm. Furtka o szerokości 1,2m z siatki zgrzewanej w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wys. 1,8m na gotowych słupkach osadzonych w fundamencie betonowym. Brama wjazdowa szerokości 5m samonośna przesuwna z siatki zgrzewanej wys. 2,1m. Materiał - stal gorąco cynkowana.
8. Sterowanie i Aparatura Kontrolno Pomiarowa.
9. Rozruch technologiczny i przekazanie do eksploatacji.
Realizacja inwestycji winna być zakończona rozruchem technologicznym oraz przeszkoleniem załogi eksploatatora wraz z opracowaniem Instrukcji Eksploatacji Oczyszczalni. Za zakończenie rozruchu technologicznego uważa się otrzymanie założonych parametrów oczyszczania ścieków potwierdzone trzykrotnym pobraniem prób i wykonaniem analizy z pozytywnym wynikiem przez jednostki badawcze - laboratoria do tych celów uprawnione.
Kompleksowy rozruch oczyszczalni winien przebiegać wg Instrukcji Rozruchu Technologicznego Oczyszczalni Ścieków opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Inżynierem Kontraktu. Opracowanie Instrukcji Rozruchu Technologicznego powinno być oparte o rozdz. ST-24.01.00 Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca ma obowiązek wyposażyć obiekt oczyszczalni w odpowiedni sprzęt eksploatacyjny, narzędzia, sprzęt BHP i p. poż. oraz odpowiednie instrukcje, w tym BHP i ppoż
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 18/09/2012
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie nadzorowania robót odpowiednie do danej branży.
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
inne_dokumenty:
W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. (A.2 - A.3) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz
z ofertą.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę;
w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Termin zakończenia zadania może ulec zmianie w przypadku :
- działania siły wyższej (np.: niekorzystne warunki atmosferyczne);
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W przedstawionych wyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji
Cena podana w ofercie może ulec zmianie o wysokość należnego podatku VAT (jeżeli występuje), zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zwierzyniec.netbip.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec
Data składania wniosków, ofert: 04/08/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Miejski w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pok. nr 6.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Czy unieważnienie postępowania: Tak
Podobne przetargi
119399 / 2010-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu w Krasnymstawie - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3124L Fajsławice - Ksawerówka od km 0+012 do km 3+487 wraz z przebudową sieci nn 0,4 kW, kolidującej z projektowaną drogą.
218858 / 2010-07-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Konstantynów - Konstantynów (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Konstantynowie
77942 / 2014-03-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Puławski - Puławy (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad zamówieniem Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Puławach
481666 / 2013-11-25 - Inny: Publiczna Szkoła Artystyczna
Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie - Nałęczów (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa nadzoru inwestorskiego przy Remoncie i termomodernizacji obiektów Liceum Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie
361662 / 2009-10-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót
budowlanych polegających na budowie Zespołu Szkół w Tuchowiczu .
116439 / 2013-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu we WÅ‚odawie - WÅ‚odawa (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
383758 / 2012-10-05 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu we WÅ‚odawie - WÅ‚odawa (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Przetarg nieograniczony - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
241210 / 2013-06-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bychawa - Bychawa (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancyjnym dla zadań realizowanych na terenie gminy Bychawa: wchodzących w skład przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bychawa, oraz zadań: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woli Gałęzowskiej oraz Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mickiewicza w Bychawie z przeznaczeniem na mieszkaniowy zasób gminy Bychawa.
185772 / 2012-06-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kock - UrzÄ…d Miejski w Kocku - Kock (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru archeologicznego nad inwestycją pn.: Rewitalizacja miasta Kock
67296 / 2012-03-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3127L Wola Żulińska - Kasjan od km 5+000,00 do km 6+661,31.
193626 / 2011-07-11 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Biłgoraj - Biłgoraj (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad przebudową (modernizacją) dojazdów pożarowych Nr 7 i 11 w Leśnictwach Wola oraz Luchów
85876 / 2011-04-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wojciechów - Wojciechów (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i rozliczenie robót przy realizacji zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Palikije Pierwsze i Sporniak wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia, zasilanie i sterowanie pompy w pompowni wody - etap II
245792 / 2014-07-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nielisz - Nielisz (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie wielobranżowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie zadania
pn. Budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej hali sportowej w Nieliszu wraz z urzÄ…dzeniami budowlanymi.
363334 / 2014-11-03 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu we WÅ‚odawie - WÅ‚odawa (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zamówieniami uzupełniającymi realizowanymi w ramach zadania
pn.: Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzywowierzba gmina Wyryki
288706 / 2014-08-29 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu we WÅ‚odawie - WÅ‚odawa (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.: Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dominiczyn, Lubowierz, Kołacze
gmina Stary Brus
53839 / 2011-02-15 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonanie zamówienia uzupeÅ‚niajÄ…cego przy sprawowaniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Poprawa bezpieczeÅ„stwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 82 w m. ÅÄ™czna