126021 / 2012-06-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce (Olsztynek)
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych lub wewnętrznych wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dla następujących zadań inwestycyjnych i remontowo - modernizacyjnych, przygotowywanych do realizacji przez Zamawiającego w latach 2012 - 2016, pod nazwami:
1.Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej.
2.Budowa budynku dwukondygnacyjnego o funkcji leczniczo - rehabilitacyjnej; Przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem parkingów i urządzeniami oczyszczającymi do zbiornika wraz ze zmianą miejsca zrzutu wód z jeziora do rzeki; Przebudowa skrzydła północnego budynku głównego - pod potrzeby chirurgii jednego dnia; Roboty budowlane remontowo-modernizacyjne Szpitala.
Do podstawowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie:
1. Zarządzanie i administrowanie umowami zawartymi przez Szpital, które są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy wraz z ich końcowym rozliczeniem w tym: opracowywanie wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach zadań inwestycyjnych, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych z podziałem na grupy i z określeniem ilości i wartości.
2. Opracowanie wniosków o płatność ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy w okresie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia od zamawiającego (zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność).
3. Przygotowanie, uczestnictwo i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi oraz roboty projektowe i budowlane, na podstawie pełnomocnictwa zamawiającego, wg. zasad określonych w przepisach Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759).
4. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania ewentualnych aneksów do zawartych umów m.in.:
a)wniosku o dofinansowanie projektu,
b)harmonogramu rzeczowo-finansowego,
c)harmonogramu składania wniosku opłat,
d)harmonogramu realizacji zamówień publicznych,
e)aktualizacja harmonogramu składania wniosku o płatność.
Sprawowanie przez inwestora zastępczego nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z prawem budowlanym (Dz. U. z 2010 .nr. 234, poz.1632) oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności :
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowie, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) kontrola jakości wykonanych prac budowlano - montażowych, zgodności robót z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, prze¬pisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania,
3) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i doko¬nywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania i wyceny robót,
4) monitorowanie i kontrolowanie terminów wykonania poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego,
5) uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych,
6) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania prac, a w razie potrzeby zasięgania opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,
7) składanie ewentualnych wniosków do inwestora w sprawie zastosowania kar umownych przewidzianych w podpisanych przez inwestora umowach ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego w tym: projektantami, wykonawcami, itp.
Sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności, zgodności dokumentacji z przedmiarem robót i zgodności ze zleceniem, a w przypadku stwierdze¬nia wad albo konieczności jej uzupełnienia wystąpienie z odpowiednim wnioskiem do autora projektu o potrzebie doko¬nania zmian i korekt,
2. Sprawdzanie zgodności pod względem formalno - prawnym w przedmiocie zatwierdzenia dokumentacji budowlanej i stopnia przygotowania inwestycji (prawidłowości zestawień dokumentacji, uzgodnień, zawiadomień),
3. Przekazywania wykonawcy robót przy udziale Inwestora placu budowy oraz niezbędnych dokumentów formalno - prawnych,
4. Bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji,
5. Egzekwowanie od wykonawców i dostawców osiągnięcia założonych efektów oraz udzielania rękojmi zgodnie z ogólnie obowiązu¬jącymi przepisami,
6. Organizowanie i prowadzenie odbiorów końcowych oraz proto¬kolarne przekazywanie Inwestorowi zrealizowanych inwestycji,
7.Pomoc Inwestorowi w pracach nad opracowywaniem projektów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych,
8. Obecność na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu po 4 godziny, w trakcie trwania inwestycji, potwierdzane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz stawienia się na każdorazowe wezwanie ze strony Inwestora w istotnych sprawach i na wniosek Wykonawcy robót budowlanych,
9. Stawienie się w sprawach pilnych i awaryjnych, dojazd na budowę w czasie do 2-3 godzin (dojazd na budowę Inżynier Kontraktu zapewnia we własnym zakresie, koszty dojazdu obciążają Inżyniera Kontraktu).
10Prowadzenie przez Inżyniera Kontraktu obsługi finansowo-księgowej i sprawozdawczości w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.
11.Kwalifikowanie i dokumentowanie wydatków, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
12.Prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcami oraz spraw¬dzanie kalkulacji wycen i faktur,
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 126021
Data publikacji: 2012-06-06
Nazwa:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Miejscowość: Olsztynek
Kod pocztowy: 11-015
Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie
Numer telefonu: 089 5194867, 5194810
Numer faxu: 089 5194813
Adres strony internetowej: www.ameryka.com.pl
Regon: 00029623600000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych lub wewnętrznych wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dla następujących zadań inwestycyjnych i remontowo - modernizacyjnych, przygotowywanych do realizacji przez Zamawiającego w latach 2012 - 2016, pod nazwami:
1.Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej.
2.Budowa budynku dwukondygnacyjnego o funkcji leczniczo - rehabilitacyjnej; Przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem parkingów i urządzeniami oczyszczającymi do zbiornika wraz ze zmianą miejsca zrzutu wód z jeziora do rzeki; Przebudowa skrzydła północnego budynku głównego - pod potrzeby chirurgii jednego dnia; Roboty budowlane remontowo-modernizacyjne Szpitala.
Do podstawowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie:
1. Zarządzanie i administrowanie umowami zawartymi przez Szpital, które są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy wraz z ich końcowym rozliczeniem w tym: opracowywanie wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach zadań inwestycyjnych, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych z podziałem na grupy i z określeniem ilości i wartości.
2. Opracowanie wniosków o płatność ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy w okresie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia od zamawiającego (zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność).
3. Przygotowanie, uczestnictwo i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi oraz roboty projektowe i budowlane, na podstawie pełnomocnictwa zamawiającego, wg. zasad określonych w przepisach Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759).
4. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania ewentualnych aneksów do zawartych umów m.in.:
a)wniosku o dofinansowanie projektu,
b)harmonogramu rzeczowo-finansowego,
c)harmonogramu składania wniosku opłat,
d)harmonogramu realizacji zamówień publicznych,
e)aktualizacja harmonogramu składania wniosku o płatność.
Sprawowanie przez inwestora zastępczego nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z prawem budowlanym (Dz. U. z 2010 .nr. 234, poz.1632) oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności :
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowie, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) kontrola jakości wykonanych prac budowlano - montażowych, zgodności robót z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, prze¬pisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania,
3) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i doko¬nywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania i wyceny robót,
4) monitorowanie i kontrolowanie terminów wykonania poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego,
5) uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych,
6) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania prac, a w razie potrzeby zasięgania opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,
7) składanie ewentualnych wniosków do inwestora w sprawie zastosowania kar umownych przewidzianych w podpisanych przez inwestora umowach ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego w tym: projektantami, wykonawcami, itp.
Sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności, zgodności dokumentacji z przedmiarem robót i zgodności ze zleceniem, a w przypadku stwierdze¬nia wad albo konieczności jej uzupełnienia wystąpienie z odpowiednim wnioskiem do autora projektu o potrzebie doko¬nania zmian i korekt,
2. Sprawdzanie zgodności pod względem formalno - prawnym w przedmiocie zatwierdzenia dokumentacji budowlanej i stopnia przygotowania inwestycji (prawidłowości zestawień dokumentacji, uzgodnień, zawiadomień),
3. Przekazywania wykonawcy robót przy udziale Inwestora placu budowy oraz niezbędnych dokumentów formalno - prawnych,
4. Bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji,
5. Egzekwowanie od wykonawców i dostawców osiągnięcia założonych efektów oraz udzielania rękojmi zgodnie z ogólnie obowiązu¬jącymi przepisami,
6. Organizowanie i prowadzenie odbiorów końcowych oraz proto¬kolarne przekazywanie Inwestorowi zrealizowanych inwestycji,
7.Pomoc Inwestorowi w pracach nad opracowywaniem projektów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych,
8. Obecność na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu po 4 godziny, w trakcie trwania inwestycji, potwierdzane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz stawienia się na każdorazowe wezwanie ze strony Inwestora w istotnych sprawach i na wniosek Wykonawcy robót budowlanych,
9. Stawienie się w sprawach pilnych i awaryjnych, dojazd na budowę w czasie do 2-3 godzin (dojazd na budowę Inżynier Kontraktu zapewnia we własnym zakresie, koszty dojazdu obciążają Inżyniera Kontraktu).
10Prowadzenie przez Inżyniera Kontraktu obsługi finansowo-księgowej i sprawozdawczości w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.
11.Kwalifikowanie i dokumentowanie wydatków, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
12.Prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcami oraz spraw¬dzanie kalkulacji wycen i faktur,
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres w miesiącach: 48
Informacja na temat wadium: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Na potwierdzenie ww. warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 ustawy
Wiedza i doświadczenie:
Na potwierdzenie ww. warunku Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a/. Wykonanie co najmniej 2 (dwóch) usług pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz drogowej, polegającymi na budowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 1000m3 i wartości robót budowlanych min. 2,5 mln. brutto każda. b/ Wykonanie co najmniej 1 (jednej) usługi pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego inwestycji dotyczącej kompleksu
rekreacyjnego w zakresie terenów zielonych ogólnodostępnych, tj. miejskie tereny zielone, parki o wartości robót min.2,5 mln. brutto PLN
Potencjał techniczny:
a/. inspektor nadzoru w specjalności ogólnobudowlanej posiadający:
- co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót., liczone od dnia wydania uprawnień,
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
b/. inspektor nadzoru w specjalności drogowej posiadający:
- Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót., liczone od dnia wydania uprawnień,
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
c/. inspektor nadzoru w specjalności branży sanitarnej posiadający:
- Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót., liczone od dnia wydania uprawnień,
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
d/. inspektor nadzoru w specjalności elektroenergetycznej posiadający:
- Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót., liczone od dnia wydania uprawnień,
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
e/. inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej posiadający :
- Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót., liczone od dnia wydania uprawnień,
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
f/. Specjalista ds. kosztorysowania i rozliczeń posiadający:
- Co najmniej 3 letnie doświadczenie w przygotowaniu przedmiarów lub obmiarów i wycenach robót budowlanych , rozliczeniach ,
- posiadający doświadczenie w rozliczeniu dokumentacyjno-finansowym oraz sprawozdawczości w tym min. 1 inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej o wartości robót budowlanych min. 5 mln.
g/. Inspektor ds., zieleni posiadający:
- Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kształtowaniu krajobrazu i urządzaniu zieleni,
- posiadający wykształcenie wyższe lub średnie w kierunku architekt krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni, ogrodnictwa
h/. Specjalista ds. zamówień publicznych posiadający:
- Co najmniej 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , w tym przygotowanie co najmniej dwóch przetargów na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych powyżej 14 tyś euro, zgodnie z Ustawą Pzp .
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
-wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i do świadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4A,B do niniejszej SIWZ, -pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, lub pisemne zobowiązanie osób przewidzianych do realizacji zadania, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
Sytuacja ekonomiczna:
Na potwierdzenie ww. warunku Zamawiający uzna złożenie xero opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia na wartość co najmniej/min. 100 000,00 tyś zł (słownie: sto
tysięcy złotych)
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
a)Formularz Oferty, b)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Inwestor dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w razie zmiany stawki podatku VAT mającej zastosowanie do Umowy, Zamawiający odpowiednio do zmiany stawki zmieni wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.ameryka.com.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: Zamawiającego - sekretariat szpitala V piętro
Data składania wniosków, ofert: 19/06/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania: recepcja szpitala
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Podobne przetargi
31930 / 2011-02-28 - Inny: instytucja kultury
Miejski Ośrodek Kultury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, dla zadań realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesności dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych.
244121 / 2013-11-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina - Miasto Elbląg - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji
Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga- etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju
298764 / 2012-08-13 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Usługa zastępczego nadzoru konserwatorskiego na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (dwa zadania).
364034 / 2012-09-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zalewo - Zalewo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Budowa kanalizacji Zalewo - Półwieś
182695 / 2013-09-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej, realizowanymi w ramach zadania Odbudowa stacji pomp Golanka, Machary, gm. Piecki, wraz z odtworzeniem- kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Golanka, gm. Piecki, woj. warmińsko-mazurskie
226011 / 2011-08-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Ostróda - Ostróda (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego polegającego na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ostródzie przy ul. 3 Maja, w skład którego wchodzą zadania:
a) Kompleks sportowo-rekreacyjny;
b) Park Collisa.
62356 / 2011-04-01 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Usługa zastępczego nadzoru konserwatorskiego przy realizacji projektu Rewitalizacja budynku KWP w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 5 .
96666 / 2010-04-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Kolno - Kolno (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego na budowie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wójtowie i Tejstymach
251360 / 2012-07-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży wodno-melioracyjnej, realizowanymi w ramach zadania Zabezpieczenie przeciwerozyjne koryta rzeki Kwieli w obrębie Sanktuarium w Głotowie, gm. Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie
39863 / 2014-02-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie - Nowe Miasto Lubawskie (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w Nowym Mieście Lubawskim w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego
148221 / 2010-06-09 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Budową drogi dojazdowej od węzła Błudowo do miejscowości Rucianka od km ok. 18+935 do km ok. 21+800 drogi S22 - II postępowanie
359686 / 2013-09-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie - Iława (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
42/2013 Inspektor nadzoru Etap II
193158 / 2009-06-16 - Inny: Stowarzyszenie
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
wykonanie usługi polegającej na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Budowa Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie
180957 / 2011-07-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Morągu - Morąg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i Krańcową w Morągu - II etap
192819 / 2010-07-20 - Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Susz - Susz (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi leśnej Januszewo - Siemiany - Etap I
181806 / 2009-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy w Ełku - Ełk (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie kompleksowej obsługi inwestycyjnej nad realizacją robót w branżach: budowlanej, elektrycznej, sanitarnej dla inwestycji których inwestorem jest Gmina Ełk w latach 2009-2011.