43328 / 2013-01-31 - Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego / Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu (Wrocław)
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowli komunikacyjnych dla zad. pn. Tarnawka - odbudowa koryta potoku gm. Żarów
Opis zamówienia
1. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem umowy jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowli komunikacyjnych - przepustów ramowych, kładek dla pieszych oraz poręczy ochronnych dla zadania pn. Tarnawka - odbudowa koryta potoku gm. Żarów w obrębie miejscowości Buków i Imbramowice gm. Żarów, powiat Świdnica oraz w obrębie miejscowości Dzikowa gm. Mietków, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie.
2. Zakres prac obejmuje:
w trakcie regulacji potoku Tarnawka w w km 4+00 - 9+000 przewidziano rozbiórkę istniejących budowli komunikacyjnych i budowę 6 przepustów ramowych, 4 kładek dla pieszych, wykonanie poręczy ochronnych w ciągu murów oporowych potoku.
3. Przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opracowanej przez EKO-MEL Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 7, 58-200 Dzierżoniów (załącznik nr 6 do SIWZ).
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 43328
Data publikacji: 2013-01-31
Nazwa:
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Ulica: al. J. Matejki 5
Numer domu: 5
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-333
Województwo / kraj: dolnośląskie
Numer telefonu: 071 3226681 do 83
Numer faxu: 071 3227929
Adres strony internetowej: www.rzmiuw.wroc.pl
Regon: 93296478800000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Inny rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowli komunikacyjnych dla zad. pn. Tarnawka - odbudowa koryta potoku gm. Żarów
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem umowy jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowli komunikacyjnych - przepustów ramowych, kładek dla pieszych oraz poręczy ochronnych dla zadania pn. Tarnawka - odbudowa koryta potoku gm. Żarów w obrębie miejscowości Buków i Imbramowice gm. Żarów, powiat Świdnica oraz w obrębie miejscowości Dzikowa gm. Mietków, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie.
2. Zakres prac obejmuje:
w trakcie regulacji potoku Tarnawka w w km 4+00 - 9+000 przewidziano rozbiórkę istniejących budowli komunikacyjnych i budowę 6 przepustów ramowych, 4 kładek dla pieszych, wykonanie poręczy ochronnych w ciągu murów oporowych potoku.
3. Przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opracowanej przez EKO-MEL Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 7, 58-200 Dzierżoniów (załącznik nr 6 do SIWZ).
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 22/10/2014
Zaliczka: Nie
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności mostowej wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji osobę posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności mostowej w zakresie kierowania robotami, jak również doświadczenie w wykonawstwie robót podobnych do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca złoży oświadczenie
i wykaz, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do dokumentacji przetargowej.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument ten powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa w dowolnej, dozwolonej przez prawo formie (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) w wykonaniu zamówienia.
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Do oferty należy dołączyć również:
Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna);
Inne dokumenty określające zasady reprezentowania firmy (pełnomocnictwa, uchwały, umowy spółki, itp.).
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument ten powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa w dowolnej, dozwolonej przez prawo formie (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) w wykonaniu zamówienia.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy te zmiany warunkują należyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec,
a w szczególności zmiany mogą dotyczyć:
1) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa;
2) zmiany terminu realizacji umowy robót objętych nadzorem:
a. jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego (robót dodatkowych) lub robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,
b. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację robót we wcześniej ustalonych terminach powodujących konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, między innymi:
- konieczność wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej
lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
- inne spowodowane obiektywnymi zdarzeniami niezależnymi od woli stron na pisemny wniosek jednej ze stron zawierający uzasadnienie powodu zmiany;
c. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających
z tzw. siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze) uniemożliwiających realizację robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy.
3) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem zmiany w planie finansowym właściwego organu (warunek dotyczy przypadku zwiększenia wynagrodzenia ):
a. jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót;
b. jeżeli nastąpi ograniczenie lub brak środków finansowych;
c. zmiany stawki VAT
4) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót.
3. W innych przypadkach określonych w niniejszej umowie.
4. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1-3 stanowi podstawę dla dokonania w tym zakresie przez Strony stosownej zmiany postanowień umowy, w tym przedłużenia terminu do wykonania przedmiotu umowy.
5. Do zmiany umowy dochodzi wskutek wniosku jednej ze stron umowy zwierającego opis zmiany, jej uzasadnienie, ewentualny wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin wykonania umowy. Na dokonanie zmiany Umowy wnioskowanej przez Wykonawcę konieczna jest pisemna zgodna Zamawiającego.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy ul. Polna Droga 1, 58-100 Świdnica
Data składania wniosków, ofert: 15/02/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 09:30
Miejsce składania:
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy ul. Polna Droga 1, 58-100 Świdnica (sekretariat)
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Podobne przetargi
177034 / 2014-05-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Przemkowie - Przemków (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Przemkowie
47773 / 2013-03-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lwówek Śląski - Lwówek Śląski (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II w Lwówku Śląskim oraz Renowacja kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim
265478 / 2011-08-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Prusice - Prusice (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
usługi sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w ramach zadania:Przebudowa drogi gminnej Skokowa - Piotrkowice
420514 / 2012-10-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Boguszów-Gorce - Boguszów-Gorce (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie Nadzoru inżynierskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie: Budowa budynku obsługi ruchu turystycznego wraz z budową infrastruktury technicznej w ramach przedsięwzięcia pn.: Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach (etap II) - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach.
204579 / 2011-07-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bogatynia - Bogatynia (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Leśnej w Bogatyni.
192849 / 2012-09-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Odbudowa jazu przy zalewie Czerwona Woda ul. Rzeczki Górne - powódź 2010r. - inspektor nadzoru inwestorskiego
20883 / 2010-01-28 - Inny: niepubliczna uczelnia wyższa
Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w polkowicach - Polkowice (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku dydaktycznego DWSPiT w Polkowicach przy ul. Skalników 6b
258844 / 2012-07-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Jelenia Góra - Jelenia Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjÄ… zadania
pn.: <q>Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych <q>Mechanik</q>
przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej</q>
175894 / 2012-05-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Polkowice - Polkowice (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego na zadaniu pn. Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w 2012 r.
54190 / 2013-02-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lwówek Śląski - Lwówek Śląski (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym
pn. Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II
w Lwówku Śląskim oraz Renowacja kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim
220698 / 2009-07-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy - Legnica (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D Prochowice - Jawor (Rogoźnik - Polanka)
256406 / 2008-12-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Długołęka - Mirków (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
USÅUGA POLEGAJÄ„CA NA KOMPLEKSOWYM PEÅNIENIU NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWESTYCJAMI I REMONTAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY DÅUGOÅĘKA
52356 / 2011-03-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Oława - Oława (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godzikowice i budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ścinawa i Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem - gmina Oława
382146 / 2013-09-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wałbrzych - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS- w zakresie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi.
259903 / 2012-12-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Modernizacja ul. Morcinka - etap I odwodnienie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
260060 / 2014-08-04 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Nieszkowice - odbudowa zbiornika p/pow. gm. Strzelin
Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
275136 / 2012-07-30 - Inny: zakład budżetowy powołany przez Gminę Lubin
Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach - Lubin 1 (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
USÅUGA SPRAWOWANIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY PRZY ZADANIU INWESTYCYJNYM PN. BUDOWA SIECI WODOCIÄ„GOWEJ W MIEJSCOWOÅšCI PIESZKÓW
114400 / 2014-04-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - dach sali gimnastycznej - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego