170876 / 2012-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Mosina (Mosina)

Oryginalny toner 1710582003 Purpurowy marki Minolta

Cena: 993.70 PLN

Przebudowa trójprzęsłowego mostu przez Kanał Mosiński w ciągu drogi powiatowej nr 2463P - ulica Mostowa w Mosinie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa trójprzęsłowego mostu przez Kanał Mosiński w ciągu drogi powiatowej nr 2463P - ulica Mostowa w Mosinie
wraz z:
a. obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą,
b. oznakowaniem robót w terenie,
c. ochroną geodezyjnych punktów poligonowych.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające :

- Przedmiar robót- załącznik nr 7 do SIWZ
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ
- Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 170876

Data publikacji: 2012-05-24

Nazwa: Gmina Mosina

Ulica: Pl. 20 Października 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Mosina

Kod pocztowy: 62-050

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 61 8109500

Numer faxu: 61 8109558

Adres strony internetowej: www.mosina.pl

Regon: 63125862600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa trójprzęsłowego mostu przez Kanał Mosiński w ciągu drogi powiatowej nr 2463P - ulica Mostowa w Mosinie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa trójprzęsłowego mostu przez Kanał Mosiński w ciągu drogi powiatowej nr 2463P - ulica Mostowa w Mosinie
wraz z:
a. obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą,
b. oznakowaniem robót w terenie,
c. ochroną geodezyjnych punktów poligonowych.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające :

- Przedmiar robót- załącznik nr 7 do SIWZ
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ
- Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ

Kody CPV:
451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 4

Informacja na temat wadium:
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000,00 zł
słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: Zamawiający nie skonkretyzował tego warunku

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogowego obiektu mostowego o długości min. 10 m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. Nr 67, poz. 582) o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto.

Potencjał techniczny: Zamawiający nie skonkretyzował tego warunku

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - minimum:
a) 1 osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej - kierownika budowy na drogowych obiektach inżynierskich w ciągu dróg publicznych*; wyżej wymieniona osoba powinna wykazać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe z uprawnieniami,
b) geodeta posiadający uprawnienia geodezyjne*,
- w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych w/w uprawnienia mogą być spełniane łącznie;
*) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 800 000,00 PLN.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminów wykonania poszczególnych etapów określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu,
2) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu,
3) działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu,
4) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu,
5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu.
2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 1, na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
3. Roboty zamienne lub dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych i dodatkowych. Dopuszczalne są roboty zamienne lub dodatkowe w zakresie zmian materiałów, ilości robót, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.
4. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych. Wykonawca może za zgodą zamawiającego zmienić osobę wskazaną w § 4 na inną, spełniającą wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie wielkości wynagrodzenia rozliczanego fakturami częściowymi, określonego w § 14 lub częstotliwości wystawiania faktur częściowych określonej w §14 - w przypadku, gdy potrzeba dokonania takich zmian wynika ze zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych etapów określonych w harmonogramie.
6. Zgodnie z art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się nieistotne zmiany umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mosina.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

Data składania wniosków, ofert: 11/06/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:50

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
pokój nr 107

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi