Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

237266 / 2009-07-14 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Åšwierklany (Jankowice)

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI:
Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni PII-1 z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach w zakresie branży drogowej.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni
PII-1 z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach w zakresie branży drogowej.

Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego, w zakresie BRANŻY DROGOWEJ
Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać wszystkie czynności wynikające z Prawa Budowlanego i aktów wykonawczych do tejże ustawy oraz inne czynności niezbędne ze względu na zasady sztuki budowlanej i gospodarności.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Pełnienie nadzoru w branży drogowej.
Nadzorowi podlegać będzie:
- odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych, w tym gminnych i będących w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach:ok.1 296,8 m2;
- dróg gruntowych z tłucznia kamiennego:ok. 1 610 m2;
- dojazdu, placu manewrowego do pompowni Gogołowska:449 m2.
Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub w terminie 1 dnia od powiadomienia być do dyspozycji Zamawiającego.
Czas trwania umowy:
1.Czas trwania nadzoru w terenie: od dnia podpisania umowy do 31.01.2011 roku;
2. Przez okres 3 lat od zakończenia robót, inspektor nadzoru, raz na dany rok, zobowiązany będzie uczestniczyć w przeglądzie gwarancyjnym zadania inwestycyjnego.
Załączony do siwz haromogram rzeczowo-terminowy obrazuje przewidywane terminy i zakresy robót podlegających nadzorowi.
Główne obowiązki dla inspektora nadzoru branży drogowej.
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć między innymi:

a) zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę;
b) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

c) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

d) nadzór nad robotami odtworzeniowymi nawierzchni dróg po trasie budowanej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

e) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłego użytkownika, w tym:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy z Wykonawcą robót;
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytko -wania;
- sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądania dziennika budowy oraz potwierdzenia pobytu poprzez dokonanie stosownego zapisu;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie usterek i wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania i rodzaju materiałów w stosunku do przyjętej dokumentacji);
- egzekwowanie od Wykonawcy robót obowiązki prowadzenia obmiaru robót pod cząstkowe kosztorysy powykonawcze dla bieżących faktur, weryfikowanie ilości obmiarowych;
- sprawdzanie, weryfikacja i zatwierdzanie kalkulacji szczegółowych, kosztorysów powykonawczych, faktur (pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym), protokołów odbioru częściowego robót i protokołu końcowego robót, przedkładanych przez Wykonawcę robót;
- dokonywanie czynności odbioru robót zanikowych, odbioru końcowego inwestycji lub jej części (odbiory częściowe);
- sporządzenie pełnego końcowego rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania w branży;
- organizowanie corocznych przeglądów gwrancyjnych przez okres 3 lat od dnia zakończenia całości zadania;
- uczestniczenie w corocznych przeglądach gwarancyjnych, organizowanych przez okres 3 lat od dnia zakończenia całości zadania;
f) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zaleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru;
g) branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
h) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Inspektor dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie.

i) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

j) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo- ilościowo-kosztową wraz z jej uzasadnieniem;

k) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ;

l) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych przez okres 3 lat od dnia zakończenia całości zadania, kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych usterek (wad)

m) uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych usterek (wad) potwierdzonych protokołem.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 237266

Data publikacji: 2009-07-14

Nazwa: Gmina Świerklany

Ulica: ul. Świerklańska 54

Numer domu: 54

Miejscowość: Jankowice

Kod pocztowy: 44-264

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 4327500

Numer faxu: 032 4327509

Adres strony internetowej: www.swierklany.pl

Regon: 27625900800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI:
Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni PII-1 z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach w zakresie branży drogowej.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni
PII-1 z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach w zakresie branży drogowej.

Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego, w zakresie BRANŻY DROGOWEJ
Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać wszystkie czynności wynikające z Prawa Budowlanego i aktów wykonawczych do tejże ustawy oraz inne czynności niezbędne ze względu na zasady sztuki budowlanej i gospodarności.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Pełnienie nadzoru w branży drogowej.
Nadzorowi podlegać będzie:
- odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych, w tym gminnych i będących w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach:ok.1 296,8 m2;
- dróg gruntowych z tłucznia kamiennego:ok. 1 610 m2;
- dojazdu, placu manewrowego do pompowni Gogołowska:449 m2.
Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub w terminie 1 dnia od powiadomienia być do dyspozycji Zamawiającego.
Czas trwania umowy:
1.Czas trwania nadzoru w terenie: od dnia podpisania umowy do 31.01.2011 roku;
2. Przez okres 3 lat od zakończenia robót, inspektor nadzoru, raz na dany rok, zobowiązany będzie uczestniczyć w przeglądzie gwarancyjnym zadania inwestycyjnego.
Załączony do siwz haromogram rzeczowo-terminowy obrazuje przewidywane terminy i zakresy robót podlegających nadzorowi.
Główne obowiązki dla inspektora nadzoru branży drogowej.
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć między innymi:

a) zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę;
b) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

c) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

d) nadzór nad robotami odtworzeniowymi nawierzchni dróg po trasie budowanej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

e) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłego użytkownika, w tym:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy z Wykonawcą robót;
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytko -wania;
- sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądania dziennika budowy oraz potwierdzenia pobytu poprzez dokonanie stosownego zapisu;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie usterek i wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania i rodzaju materiałów w stosunku do przyjętej dokumentacji);
- egzekwowanie od Wykonawcy robót obowiązki prowadzenia obmiaru robót pod cząstkowe kosztorysy powykonawcze dla bieżących faktur, weryfikowanie ilości obmiarowych;
- sprawdzanie, weryfikacja i zatwierdzanie kalkulacji szczegółowych, kosztorysów powykonawczych, faktur (pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym), protokołów odbioru częściowego robót i protokołu końcowego robót, przedkładanych przez Wykonawcę robót;
- dokonywanie czynności odbioru robót zanikowych, odbioru końcowego inwestycji lub jej części (odbiory częściowe);
- sporządzenie pełnego końcowego rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania w branży;
- organizowanie corocznych przeglądów gwrancyjnych przez okres 3 lat od dnia zakończenia całości zadania;
- uczestniczenie w corocznych przeglądach gwarancyjnych, organizowanych przez okres 3 lat od dnia zakończenia całości zadania;
f) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zaleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru;
g) branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
h) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Inspektor dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie.

i) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

j) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo- ilościowo-kosztową wraz z jej uzasadnieniem;

k) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ;

l) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych przez okres 3 lat od dnia zakończenia całości zadania, kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych usterek (wad)

m) uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych usterek (wad) potwierdzonych protokołem.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/01/2014

Kody CPV: 742620003

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

opis_war:
4.1 O udzielenie zamówienia usługi : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych:
A. posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności,
B. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
C. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
D. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wg załącznika 1C).

4.2.1. Dokument potwierdzający warunek A
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
(Dokument może być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)



4.2. 2. Dokument potwierdzający warunek B
1. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane: w specjalności drogowej bez ograniczeń na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktualnym wpisem na listę członków izby samorządu zawodowego - minimum 1 osoba,

Uwaga! Zarówno uprawnienia budowlane wg aktualnego stanu prawnego jak i odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów wyczerpują wymagania Zamawiającego w przypadku, gdy są wystarczające na danym stanowisku do wykonywania wszystkich prac przewidzianych w niniejszym zamówieniu dla danej specjalności.

(Dokument potwierdzający może być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - wg załącznika nr 1Bi 1D)


4.2.3. Dokument potwierdzający warunek C
Nie dotyczy.
4.2.4. Dokument potwierdzający warunek D
Oświadczenie o treści według załącznika do SIWZ.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana
wg formuły spełnia - nie spełnia.

inf_osw:
4.2.1. Dokument potwierdzający warunek A
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
(Dokument może być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)



4.2. 2. Dokument potwierdzający warunek B
1. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane: w specjalności drogowej bez ograniczeń na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktualnym wpisem na listę członków izby samorządu zawodowego - minimum 1 osoba,

Uwaga! Zarówno uprawnienia budowlane wg aktualnego stanu prawnego jak i odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów wyczerpują wymagania Zamawiającego w przypadku, gdy są wystarczające na danym stanowisku do wykonywania wszystkich prac przewidzianych w niniejszym zamówieniu dla danej specjalności.

(Dokument potwierdzający może być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - wg załącznika nr 1Bi 1D)


4.2.3. Dokument potwierdzający warunek C
Nie dotyczy.
4.2.4. Dokument potwierdzający warunek D
Oświadczenie o treści według załącznika do SIWZ.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.swierklany.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice

Data składania wniosków, ofert: 23/07/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, Referat Inwestycji, pokój nr 17

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Podobne przetargi

242635 / 2008-09-30 - Podmiot prawa publicznego

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

200763 / 2011-07-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Nieruchomości - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego na inwestycji: Rekonstrukcja budynku użytkowego-kawiarenka letnia ul. Witczaka 5a

24825 / 2009-01-22 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Katowice (śląskie)
CPV: 742620003 ()
wybór wykonawcy prowadzącego jako inspektor nadzoru inwestorskiego przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane pod nazwą budowa IV etapu osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy w Katowicach - zadanie nr 2

355628 / 2009-10-12 - Podmiot prawa publicznego

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt - Bytom (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie nr 11 Inżynier - kontynuacja

241732 / 2012-07-09 - Inny: Instytut Badawczy

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym: remont elewacji ceglanej budynku, tarasów i balkonów, schodów, parkingu, rzeźby i ogrodzenia Głównego Budynku Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gliwicach, przy ulicy Wybrzeże Armii Krajowej 15.

220814 / 2009-07-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Świerklany - Jankowice (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: -Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni PII-1 z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach- w zakresie 3 branż budowlanych.

123640 / 2013-03-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Nieruchomości - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zamówienia dodatkowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja budynku Gagarina 108, 110, 112..

214674 / 2012-06-21 - Inny: Instytut Badawczy

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym: remont elewacji ceglanej budynku, tarasów i balkonów, schodów, parkingu, rzeźby i ogrodzenia Głównego Budynku Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gliwicach, przy ulicy Wybrzeże Armii Krajowej 15.

178123 / 2011-06-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Nieruchomości - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja budynku Gagarina 108, 110, 112

145375 / 2011-05-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Nieruchomości - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego na inwestycji:Rekonstrukcja budynku użytkowego-kawiarenka letnia ul. Witczaka 5a.

155923 / 2011-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Nieruchomości - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego inwestycji: Modernizacja budynków ul. Gagarina 108, 110 i 112

209659 / 2013-10-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Zawiercie - Zawiercie (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Zapewnienie wsparcia technicznego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. Budowa i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zawierciu.

211688 / 2008-09-04 - Podmiot prawa publicznego

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (etap I)

82348 / 2009-03-30 - Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Katowice (śląskie)
CPV: 742620003 ()
wybór wykonawcy prowadzącego jako inspektor nadzoru inwestorskiego przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane pod nazwą budowa IV etapu osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy w Katowicach - zadanie nr 2

156733 / 2011-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Nieruchomości - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego na inwestycji: Rekonstrukcja budynku użytkowego-kawiarenka letnia ul. Witczaka 5a

124625 / 2011-04-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Nieruchomości - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego inwestycji: Modernizacja budynków ul. Gagarina 108, 110 i 112

89333 / 2010-04-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Ciasna - Ciasna (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Panoszów, Wędzina, Ciasna i Zborowskie w Gminie Ciasna.

366658 / 2012-09-26 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Nieruchomości - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie nadzoru autorskiego w trybie zastępczym nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja budynku Gagarina 108, 110, 112, w zakresie budynku nr 108 i 110

211828 / 2008-09-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Śląskie - Katowice (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Przebudowa trybuny zachodniej w ramach przedsięwzięcia Zadszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

126039 / 2011-04-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Nieruchomości - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja budynku Gagarina 108, 110, 112

105588 / 2013-03-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Nieruchomości - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zamówienia dodatkowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja budynku Gagarina 108, 110, 112.

275995 / 2010-10-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Ciasna - Ciasna (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową ul. Mlecznej i Równej w Glinicy w ramach zadania pn: Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna.

214217 / 2008-09-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Związek Międzygminny ds. Ekologii - Żywiec (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji kontraktu w Gminie Lipowa

145869 / 2011-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Nieruchomości - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego na inwestycji: Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu.

319770 / 2013-08-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Zawiercie - Zawiercie (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Zapewnienie wsparcia technicznego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. Budowa i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zawierciu.

21100 / 2010-01-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Ciasna - Ciasna (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji modernizacji, rozbudowy i budowy oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim w ramach zadania pn: Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji, rozbudowie i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacji sanitarnej.

442766 / 2009-12-28 - Podmiot prawa publicznego

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt - Bytom (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom 2004-PL-16-C-PE-004 Zadanie nr 11 Inżynier - kontynuacja

359548 / 2012-09-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Nieruchomości - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 742620003 ()
Pełnienie nadzoru autorskiego w trybie zastępczym nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja budynku Gagarina 108, 110, 112, w zakresie budynku nr 108 i 110.