49012 / 2015-03-05 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Åšwidnica (Åšwidnica)
Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - 4+429 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia będzie regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - 4+429.
2. W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane:
1) roboty przygotowawcze obejmujące wycinkę i karczowanie drzew wraz z wywozem,
2) pogłębienie koryta rowu - roboty ziemne,
3) wykonanie ubezpieczeń skarp ścianami oporowymi z kamienia, płytami ażurowymi betonowymi,
4) wykonanie balustrad stalowych na murach,
5) wykonanie przepustów i kanałów z rur żelbetowych WIPRO,
6) wykonanie przepustów skrzynkowych prefabrykowanych o przekroju zamkniętym,
7) przełożenie rurociągów wodociągowych,
8) prace porządkowe po robotach.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany i specyfikacja techniczna. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do wyceny oferty.
4. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 49012
Data publikacji: 2015-03-05
Nazwa: Gmina Świdnica
Ulica: ul. Głowackiego 4
Numer domu: 4
Miejscowość: Świdnica
Kod pocztowy: 58-100
Województwo / kraj: dolnośląskie
Numer telefonu: 074 8523067 w. 24
Numer faxu: 074 8521226w.400
Adres strony internetowej: www.gmina.swidnica.pl
Regon: 89071838900000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - 4+429 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia będzie regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - 4+429.
2. W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane:
1) roboty przygotowawcze obejmujące wycinkę i karczowanie drzew wraz z wywozem,
2) pogłębienie koryta rowu - roboty ziemne,
3) wykonanie ubezpieczeń skarp ścianami oporowymi z kamienia, płytami ażurowymi betonowymi,
4) wykonanie balustrad stalowych na murach,
5) wykonanie przepustów i kanałów z rur żelbetowych WIPRO,
6) wykonanie przepustów skrzynkowych prefabrykowanych o przekroju zamkniętym,
7) przełożenie rurociągów wodociągowych,
8) prace porządkowe po robotach.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany i specyfikacja techniczna. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do wyceny oferty.
4. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
Kody CPV:
452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na wykonaniu robót budowlanych tożsamych z zamówieniem podstawowym
Czas: D
Data zakończenia: 31/08/2015
Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 20.000 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
1. Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał minimum 1 robotę budowlaną o wartości minimum 700 tyś zł brutto polegającą na melioracji cieków wodnych.
2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1. Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej lub równoważnej wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna:
1. Wykonawca winien wykazać, iż:
a) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 tyś zł.
b) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 500 tyś zł.
2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 12: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ);
2) potwierdzenie wniesienia wadium w kwocie: 20.000,00 zł,
3) pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają
w szczególności opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej, a także powstałe w związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych, sądowych lub egzekucyjnych, a także opóźnienie powstałe wskutek warunków technicznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej umowie w części dotyczącej zmiany kierownika robót lub inspektora nadzoru.
4. W przypadku zmiany kierownika robót przedstawionego w ofercie, nowy kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika robót.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia wynikającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:
1) przekazania placu budowy,
2) przekazania dokumentów budowy,
3) zawieszenia robót przez Zamawiającego.
7. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych bądź zamiennych.
8. Wystąpienie okoliczności o których mowa w pkt. 1,2,3,4,5,6,7 stanowi podstawę dla dokonania w tym zakresie przez Strony stosownej zmiany postanowień umowy.
9. Do zmiany umowy dochodzi wyłącznie za zgodna wolą stron na wniosek jednej ze stron umowy zawierającą opis zmiany, jej uzasadnienie, ewentualny wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zamiany oraz jej wpływ na termin wykonania umowy.
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 95
Nazwa kryterium 2: Gwarancja
Znaczenie kryterium 2: 5
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, I piętro, pok. 209
Data składania wniosków, ofert: 20/03/2015
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, parter, punkt informacyjny
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
81231 / 2009-05-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Bielawa - Bielawa (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
remont murów i dna potoku Bielawica oraz wzmocnienie przyczółków mostów w rejonie ulicy Nowobielawskiej na wys. od mostu uli. Nowobielawska 43 do mostu ul. Nowobielawska 54
40098 / 2011-03-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świdnica - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie - III etap
354842 / 2013-09-03 - Inny: Administracja RzÄ…dowa Niezespolona
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Fragmentaryczne odtworzenie zabudowy regulacyjnej na potoku Czerwionka km 5+900-6+350 w m. Czerwieńczyce.
241075 / 2010-09-03 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Operacje z zakresu odbudowy koryt cieków realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oldza- odbudowa koryta cieku m. Gryfów Śląski, gm. Lubomierz
120593 / 2012-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Bielawa - Bielawa (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
REMONTU KORYTA POTOKU BIELAWICA W REJONIE UL. NOWOBIELAWSKIEJ
398878 / 2013-10-02 - Inny: Administracja rzÄ…dowa niezespolona
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Remont obiektów suchego zbiornika przeciwpowodziowego Krzeszów I w m. Krzeszów
200780 / 2013-05-23 - Inny: Administracja RzÄ…dowa Niezespolona
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Remont zabudowy regulacyjnej na potokach Gruda, Mąkolnica, Malucha, Węża w pow. ząbkowickim
348766 / 2010-10-28 - Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy - Legnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Utrzymanie wód i urządzeń w zlewni Kaczawy, pow. Złotoryja
1.Skora - utrzymanie: szkody powodziowe 2009 r.
2.Åšwierzawa - utrzymanie: szkody powodziowe 2009 r.
86986 / 2015-04-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świdnica - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - 4+429 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]
482830 / 2012-11-30 - Inny: Administracja RzÄ…dowa Niezespolona
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Przywrócenie pierwotnego przekroju normalnego koryta rzeki Pełcznicy, km 10+900-11+200, 16+800-17+000, m. Świebodzice.
407724 / 2011-12-01 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Olszówka - odbudowa koryta cieku oraz cieku R-S, gm. Olszyna, Lubań i Gryfów Śląski. Operacje z zakresu odbudowy koryt cieków realziowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
328298 / 2010-10-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Piechowice - Piechowice (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Remont zabudowy regulacyjnej potoku Młynówka w miejscowości Piechowice.(IZP/341/1/9/10)
309568 / 2011-09-28 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Młynówka - remont koryta i muru oporowego, m. Lubnów.
Etap 1.1 - km 2+509 - 2+667
244239 / 2011-09-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Bielawa - Bielawa (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Remont koryta potoku BIELAWICA obejmujący odbudowę murów oporowych, dna oraz częściowe przykrycie
399492 / 2013-10-02 - Inny: Administracja RzÄ…dowa Niezespolona
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Fragmentaryczne odtworzenie zabudowy regulacyjnej na potokach Cedroń i Sokołowiec w gm. Radków i Mieroszów
111079 / 2010-05-06 - Inny: Jednostka Budżetowa Samorządu Terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Operacje z zakresu odbudowy koryt cieków realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
OÅ‚awa odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Siechnice i gm. OÅ‚awa
128128 / 2010-05-12 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
OPERACJE Z ZAKRESU ODBUDOWY KORYT CIEKÓW REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013. Oldza - odbudowa koryta cieku m. Gryfów Śląski, gm. Lubomierz.
182048 / 2015-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta i Gminy - Świerzawa (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Przebudowa skarpy drogi gminnej ul. Fabryczna w Nowym Kościele w granicach działki nr 174 w km 0+450 - 0+550 - zabezpieczenie murem oporowym na długości 100 mb [powódź lipiec 2012 r.]
256416 / 2013-07-02 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy - Legnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Bukownica - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Dobków 88-103, gm. Świerzawa
313596 / 2012-08-24 - Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim - Lwówek Śląski (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Miedzianka - zlewnia Nysy Åużyckiej, usuwanie szkód powodziowych przy ulicach Głównej, Listopadowej i Nadrzecznej w m. Bogatynia
370698 / 2013-09-12 - Inny: Administracja rzÄ…dowa niezespolona
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Remont zniszczonych umocnień koryta pot. Włodzica w km 14+350 w miejscowości Świerki nr 128, gm. Nowa Ruda
391450 / 2013-09-26 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy - Legnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Usuwanie szkód powodziowych i remont zabudowy regulacyjnej
1. Potok Lubawka - m. Lubiechowa ul. DÅ‚uga 7-30, gm. Åšwierzawa
2. Potok Lubawka - m. Lubiechowa ul. DÅ‚uga 30-52, gm. Åšwierzawa
255406 / 2011-08-23 - Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Remont umocnień brzegowych potoków: Oława w m. Ziębice, Osina Mała, Szklarka w m. Nagodzice, Złotnica w m. Dziećmorowice
434372 / 2013-10-24 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy - Legnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Remont zabudowy koryta rzeki: Skora - m.
Proboszczów 116, gm. Pielgrzymka